1. Boletín Oficial Nº 19.387 Miércoles 5 de Enero de 2011
SECCION ADMINISTRATIVA
D E C R E T O S/2010
DECRETO Nº 2.087/2010 Valdez, DNI. Nº 28.139.765, por el no existe objeción legal que formular a
Santiago del Estero, 10 de Diciembre periodo contractual estipulado desde el la emisión del correspondiente acto
de 2010.- 23 de septiembre de 2010 hasta el 02 administrativo que autorice a llevar a
Expediente Nº 488- Código 24 - Año de noviembre de 2010 inclusive, y por cabo la presente Licitación Pública y
2010.- un importe mensual de Pesos Tres Mil Escrita, de acuerdo a lo prescripto por
VISTO: la Ley de Ministerios Nº 6738; Quinientos ($ 3.500.-), correspondiente el Decreto Nº 077/09, encuadrada en la
el Decreto Nº 130/06, Nº 077/09 y Nº a 30 días de alquiler y Pesos Un Mil Ley de Obras Públicas Nº 2.092 y sus
010/09 y atento al requerimiento Doscientos Ochenta y Tres con Treinta modificatorias y lo dispuesto en el Art.
instado por la Dirección General de y Tres Centavos ($ 1.283,33.-) en 16 de la Ley Nº 6.655;
Estadística y Censos, tendiente a la concepto de pago de 11 días restantes Que a fs. 66 Jefatura de Gabinete
renovación del alquiler de vehiculo para de locación; cuyos contratos pasan a habiendo tomado conocimiento de los
uso oficial; y, formar parte integrante de presente actuados, aconseja la prosecución del
CONSIDERANDO: Decreto.- trámite;
Que la Dirección General de Estadística Art. 2º.- El gasto que demande el Que a fs. 70 interviene el Honorable
y Censos, dependiente de la Secretaria cumplimiento de la presente medida, se Tribunal de Cuentas de la Provincia
de desarrollo, Ciencia, Tecnología y atenderá con fondos provenientes de la realiza observaciones en los pliegos y
Gestión Pública, solicita la renovación Jurisdicción 21-Programa12-Pda. Ppal. solicita se adjunte la proyección
de Alquiler de Vehiculo para Uso 3 2 2 " Alquiler de Vehiculo, financiera mensual de la obra y el
Oficial.- Maquinarias y Equipos".- correspondiente informe de la Dirección
Que el Contrato de Locación en Art. 3º.- Comuníquese, publíquese, de Presupuesto de la Provincia;
cuestión, regirá desde el 23 de dése al BOLETIN OFICIAL y Que en cumplimiento con lo observado
septiembre de 2010 hasta el 02 de archívese.- por el Tribunal de Cuentas de la
noviembre de 2010, con un valor Dr. Gerardo Zamora Provincia (70), a fs. 76 obra Proyección
locativo mensual de Pesos Tres Mil Sr. Elías Suárez de Ejecución de presupuesto 2.010
Quinientos ($ 3.500.-), y Pesos Un Mil CPN Juan C. Costas emitido por la Dirección General de
Doscientos Ochenta y Tres con Treinta Planificación y Programación Sanitaria;
y Tres Centavos ($ 1.283,33.-) en DECRETO Nº 2.088/2010 Que de fs. 77 a 90 el Pliego de
concepto de pago de 11 días restantes Santiago del Estero, 10 de Diciembre Condiciones Particulares, que regirán la
de alquiler, erogación que no excede el de 2010.- presente Licitación, confeccionado
limite previsto en el Articulo 3º del VISTO: Expediente Nº 39.078- Código conforme a las observaciones realizadas
Decreto Acuerdo Nº 0.130/06; 33 - Año 2010, mediante el cual la por el Tribunal de Cuentas de la
Que de los presupuestos obrantes en el Dirección General de Planificación y Provincia;
expediente resulta conveniente la Programación Sanitaria, solicita Que a fs. 95 la Dirección General de
contratación del vehiculo objeto del autorización para la contratación de Presupuesto de la Provincia informa
contrato.- mano de obra con provisión de que la mencionada obra esta incluida en
Que Asesoria Legal de la Secretaria de materiales destinados a la obra el presupuesto vigente 2.010;
Desarrollo, Ciencia, Tecnología y "Construcción e instalación de un Por ello,
Gestión Pública manifiesta que no sistema de gases medicinales en el El Señor Gobernador de la Provincia
existen impedimentos legales para Hospital Neumonológ ico Dr. DECRETA:
aprobar contratos de locación del Gumersindo Sayago "; Art. 1º.- Autorízase a la Dirección
vehiculo por vía de excepción CONSIDERANDO: G e nera l de Pla nifica c ió n y
conforme lo determina el art. 3 del Que la misma se realizara mediante el Programación Sanitaria del Ministerio
Decreto Nº 130/06.- sistema de Licitación Pública y Escrita de Salud y Desarrollo Social, a llamar a
Por ello, por intermedio de la Dirección General Licitación Pública y Escrita, por la
El Señor Gobernador de la Provincia de Planificación y Programación Suma de PESOS QUINIENTOS
DECRETA: Sanitaria del Ministerio de Salud y VEINTISIETE MIL QUINIENTOS
Art. 1º.- EXCEPTUASE a la Secretaria Desarrollo Social, por la suma total de NOVENTA Y NUEVE CON
de Desarrollo, Ciencia, Tecnología y PESOS QUINIENTOS VEINTISIETE CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS
Gestión Pública, de lo dispuesto por el MIL QUINIENTOS NOVENTA Y ($527.599,57), con el objeto de
Decreto Acuerdo Nº 130, de fecha 06 NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE proceder a la contratación de mano de
de febrero de 2006; en consecuencia, CENTAVOS ($527.599,57); obra con provisión de materiales
AUTORIZASE la contratación de una Que fs. 59 Delegación Contable de la destinadas a la obra "Construcción e
(1) camioneta PICK UP marca Toyota, Subsecretaria de Salud, procedió a instalación de un sistema de gases
modelo Hilux Doble Cabina DX 2.5 emitir correspondiente parte de medicinales en el Hos p i t a l
TD, 4x2, dominio IUW 907, Año imputación presupuestaria; Neumonológico Dr. Gumersindo
2010, Motor Nº 2KD-7977929, Chasis Que fs. 62 Asesoria Jurídica de la Sayago ".-
Nº 8AJER32G2A4032982 ; de Dirección General de Planificación y Art. 2º.- Apruébase de fs 77 a 90 el
propiedad del Sr. Santiago Emmanuel Programación Sanitaria, dictamina que Pliego de Condiciones Particulares, que
2
2. Boletín Oficial Nº 19.387 Miércoles 5 de Enero de 2011
regirá la presente Licitación.- de 2010.- Buenos Aires, Lic. Bernardo Miguel
Art. 3º.- Designase integrantes de la VISTO: La realización de la VIII Abruzzese, en representación del Sr.
Comisión de Preadjudicación a: Reunión Plenaria del Foro Consultivo Gobernador de la Provincia de Santiago
M.M.O. Gustavo Autalan, Ing. Ramón de Estados y Municipios del del Estero, Dr. Gerardo Zamora;
Sequeira (Dir. Planificación) y al Dr. MERCOSUR, que se llevará a cabo en Por ello,
Walter Isa (H. Neumológico), y la Ciudad de Foz do Iguazú- República El Señor Gobernador de la Provincia
Comisión de Recepción a: M.M.O. Federal de Brasil, el día 16 del DECRETA:
M ar cos Leguiz a mó n ( Dir . correspondiente mes de diciembre Art. 1º.-AUTORIZASE al Lic.
Planificación), Dr. Pedro Contardi (H. 2010, y; B er na rdo M iguel Ab r uz zes e
Neumonológico) y al Dr. Roberto Ávila CONSIDERANDO: Subsecretario de la Representación
(Director General de Atención Que el evento es la continuidad de otros Oficial de la Provincia en la Ciudad de
Médica).- anteriores, en el marco del Buenos Aires, a trasladarse a la Ciudad
Art. 4º.- El gasto que demande el MERCOSUR, y que es el órgano de de Foz do Iguazú- República Federal de
cumplimiento del presente Decreto se representación de los Gobiernos Brasil, en representación del Sr.
imputará con fondos de la Partida: Locales de los Estados Parte; Gobernador de la Provincia de Santiago
Recursos Afectados- Financiamiento Que en el mencionado evento se del Estero, Dr. Gerardo Zamora, para
22283-Jur. 15-Prog. 20 - Subp. 00 abordarán asuntos estratégicos para el participar de la VIII Reunión Plenaria
Proy.01-A/O 97- Part. 421- Trabajos desarrollo regional y provincial que del Foro Consultivo de Estados y
Públicos.- ameritan la participación del Sr. Municipios del MERCOSUR, que se
Art. 5º.- Regístrese, comuníquese a Representante Oficial de la Provincia llevará a cabo en aquella ciudad.-
quien corresponda y pase a la Dirección de Santiago del Estero; Art. 2º.- Comuníquese, regístrese y
de Planificación y Programación Que de esta manera se da continuidad a dése al BOLETIN OFICIAL.-
Sanitaria, a sus efectos.- las acciones en apoyo a las Dr. Gerardo Zamora
Dr. Gerardo Zamora exportaciones regionales de la Sr. Elías Suárez
Sr. Elías Suárez Provincia de Santiago del Estero;
Que al referido evento concurrirá el Sr.
DECRETO Nº 2.094/2010 Subsecretario de la Representación
Santiago del Estero, 10 de Diciembre Oficial de la Provincia en la Ciudad de
DECRETO Nº 2.098/2010
Santiago del Estero, 10 de Diciembre de 2010.-
VISTO: el Expediente Nº 10.052 - Código 33 - Año 2.010, a través del cual se tramita Contratación Directa de Excepción Nº 14/10;
llevada a cabo con el objeto de proceder a la adquisición de artículos de limpieza, destinados a los Servicios Asistenciales de Capital
y Banda; y
CONSIDERANDO:
Que, la misma fue autorizada mediante Decreto Nº 1.478 del 20 de Septiembre de 2010, que obra a fs. 113 y 114;
Que efectuadas invitaciones a firmas comerciales del medio, a fs. 130 obra Acta de Apertura de las ofertas presentadas, la que se
sustancia en presencia de Escribanía de Gobierno de la Provincia;
Que, presentarán sus ofertas las firmas: SEDNA VENTAS y SERVICIOS de Ing. David Leguizamón y LEMAR S.R.L.;
Que, la Comisión de Preadjudicación, estima en el Acta de Preadjudicación de fs. 225, preadjudicar a la firma: SEDNA VENTAS
y SERVICIOS de Ing. David Leguizamón, los renglones Nº 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30
y 31, a titulo de menor precio y ajustarse a lo solicitado y los renglones Nº 01, 02, 03, 12, 14 y 22, a titulo de única oferta y
ajustarse a lo solicitado, por la suma de $ 587.355,65;
Que se preadjudica a la firma LEMAR S.R.L, los renglones Nº 04, 05, 20, 25 y 29, a titulo de menor precio y ajustarse a lo
solicitado y el renglón Nº 27, a titulo de única oferta y ajustase a lo solicitado, por la suma de $ 197.660,00;
Que el monto total de la preadjudicación asciende a la suma de $ 785.015,65;
Que a fs. 229 interviene la Asesoría Jurídica del Departamento Contrataciones del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, y emite
dictamen en el que estima que se encuentran cumplidos los recaudos formales de la Ley de Contabilidad, no existiendo objeción
jurídica que formular para la emisión del Acto Administrativo que apruebe de la Contratación Directa por Excepción llevada a cabo
y la adjudique en el sentido sugerido;
Que a fs. 233 y 235 la Sala de Primera Nominación del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, aconseja la preadjudicación
a la firma por dar cumplimiento a lo exigido en el pliego de condiciones;
Que a fs. 240 Fiscalía de Estado en su Dictamen Nº 1984, considera que puede procederse a la adjudicación de los rubros en que
aconseja la Comisión de Preadjudicación a fs. 225;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º.- Apruébase la CONTRATACION DIRECTA DE EXCEPCION Nº 14/10, celebrada con el objeto de proceder a la
3
3. Boletín Oficial Nº 19.387 Miércoles 5 de Enero de 2011
adquisición de artículos de limpieza, destinados a los Servicios Asistenciales de Capital y Banda, y ADJUDICASE la misma de
acuerdo al siguiente detalle:
OFERENTE RENGLONES MONTO
SEDNA VENTAS Y SERVICIOS de 01,02,03,06,07,08,09, 10, 11,12, 13,14, 15,16, 17,18,19,
Ing. David Leguizamón 21,22,23,24, 26,28,30,31.
$ 587.355,65.-
LEMAR S.R.L. 04, 05, 20, 25, 29 y 27. $ 197.660,00.-
TOTAL PREADJUDICADO $ 785.015,65.-
Art. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se atenderá con fondos provenientes de la Jur. 15 - Prg.
12 - Sprog. 2 - Pry. 0 - A/O. 01 - Part. 299 - Otros Bienes de Consumos; debiendo Delegación Contable de Salud, librar la
respectiva Orden de Pago, previo recibo de conformidad.-
Art. 3º.- Regístrese, comuníquese, dése al BOLETIN OFICIAL y pase al Departamento Contrataciones de la Dirección General
de Administración del Ministerio de Salud y Desarrollo Social a sus efectos.-
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
DECRETO Nº 2.103/2010 Crédito S.A. Compañía de Seguros Nº cuatrocientos cuarenta y dos mil
Santiago del Estero, 10 de Diciembre 259.347 por un importe de $ doscientos treinta y seis);
de 2010.- 22.200,00, Formulario F. 522/A de la Que a fs. 477 se adjuntan Cédula de
VIST O : el Ex p edient e Nº AFIP, Copia de Escritura, Estados Notificación, enviada a la Empresa:
2247-27-2009, mediante el cual se Contables, Certificado de Conducta STILNOVO S.A. informando sobre el
tramita la aprobación de la Fiscal Serie "B" Nº 026.026 de fecha contenido del Acta de Preadjudicación;
Documentación Técnica y Autorización 0 3 de septiembre de 2010, Que a fs. 478 el Responsable Contable
del llamado a Licitación Pública y Declaraciones Juradas, Declaraciones de la U.C.P., eleva informes y comunica
Escrita Nº 01/10 "Componente de los Domicilios, Referencia, que no se han recibidos hasta el
Equipamiento" destinada a la Constancia de Inscripción ante la AFIP; presente formales impugnaciones;
adquisición de Mobiliario Escolar para Que a fs. 460 Acta de Verificación de Que a fs. 481 Asesoría Legal del
el Colegio Secundario Florentino la Dirección General de Rentas; Ministerio, dictamina favorablemente;
Ameghino, Localidad de Añatuya - Que a fs. 461 obra Acta de Apertura, Que a fs. 488 la Comisión de Estudios
Dpto. Taboada, y; de fecha 28 de septiembre de 2010 con del Tribunal de Cuentas y en igual
CONSIDERANDO: el siguiente resultado: Primera y Unica sentido que la Comisión de
Que a fs. 170/171 se adjunta copia de Propuesta de la firma: STILNOVO Preadjudicación, considera preadjudicar
Decreto Nº 1.348 de fecha 26 de S.A., en principio cumple con los la presente Licitación a la Firma:
Agosto de 2010, que Aprueba la requisitos exigidos en los Pliegos de STILNOVO S.A., por la suma de $
Documentación Técnica de la licitación condiciones Generales, presenta como 442.236,00 (Pesos: cuatrocientos
Pública y Escrita Nº 03/2010 y garantía de oferta Póliza de Seguro de cuarenta y dos mil doscientos treinta y
Autoriza el llamado a Licitación, para caución de la Empresa Finanzas y seis)
la Refacción de la Escuela Técnica Nº 2 Crédito S.A. Compañía de Seguros Nº Que la Sala de Segunda Nominación
"Ing. Santiago Baranbino" de la Ciudad 259.347 por un importe de $ del Tribunal de Cuentas, con fecha 05
de La Banda - Dpto. Banda; 22.200,00, cotizando todos los ítems de noviembre de 2010 eleva Dictamen
Que a fs. 172 obra copia de la por la suma de 4 442.236,00 (Pesos: Nº 412/10, compartiendo criterio con la
Resolución Ministerial Nº 1.951 de cuatrocientos cuarenta y dos mil Comisión de Estudios, a fs. 490/491;
fecha 03 de septiembre de 2010, por la doscientos treinta y seis), cumple con el Que a fs. 494 obra Dictamen Nº 1.973
cual se llama a Licitación y se conforma sellado de Ley; de fecha 19 de noviembre de 2010,
Comisiones; Que a fs. 463 obra informe del Registro emitido por Fiscalía de Estado,
Que a fs. 174/180 se solicita la de Penas y Sanciones de fecha 29 de expresando la Licitación ha transitado
Publicación en el Boletín Oficial de la septiembre de 2010 expresando "No por todas las instancias, dando
Provincia, Diarios de Circulación Local Registra"; cumplimiento a lo establecido por la
y nacional, Página Web del Gobierno; Que a fs. 464/470 se adjunta informe normativa vigente para el caso sub
Que a fs. 181/182 obran invitaciones a del Responsable del Area de examen, sin que se observen objeciones
Escribanía de Gobierno, Dirección Equipamiento de la UCP; de índole legal a formular, en mérito a
General de Rentas; Que a fs. 471/476 obra Dictamen de la lo cual estima que puede darse
Que a fs. 183/459 se adjunta Comisión de Preadjudicación en la que continuidad al trámite, procediendo a la
Documentación del Oferente en analizadas las actuaciones, sugiere adjudicación de la obra a la firma
Original y Duplicado boleta de venta preadjudicar a la Firma: STILNOVO STILNOVO S.A. por la suma de
del pliego, Cotizaciones, presenta como S.A. el Reglón Nº 1 - ítem 1 y 2 - y el CUATROCIENTOS CUARENTA Y
garantía de oferta Póliza de Seguro de Reglón Nº 2 - ítem 01 al 10 - por un DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA
Caución de la Empresa Fianzas y total de $ 442.236,00 (Pesos: Y SEIS ($ 442.236,00);
4
4. Boletín Oficial Nº 19.387 Miércoles 5 de Enero de 2011
Atento a ello: de pago y que no existe gestión similar; interpuesto el día 09/06/2010, por el
El Señor Gobernador de la Provincia Que el Servicio de Auditoría de Ing. Sergio Oscar Díaz en su carácter
DECRETA: Contaduría General de la Provincia a fs. de Apoderado General y Representante
Art. 1º.- APRUEBASE la Licitación 55 dictamina que se encuentran Técnico de la firma GRADIENTE
Pública Nº 01/2010 y en consecuencia cumplimentados los requisitos S.R.L., contra la Resolución Serie "C"
ADJUDICASE a la Empresa: previstos en el Art. 02, Decreto Nº Nº 1310 de fecha 27/05/2010.-
STILNOVO S.A., obra sobre la 133/09, no obstante se destaca que en Que mediante Resolución Serie "C" Nº
"Componente Equipamiento" destinada virtud de lo dispuesto por el Inc.02 de 532 de fecha 06/07/2006 se adjudica la
a la Adjudicación de Mobiliario la mencionada norma legal, obra: "22 MEJORAMIENTOS DE
Escolar para el Colegio Secundario corresponde que el Acto Administrativo BARRIOS EN CAPITAL LIC. 47/05-
Florentino Ameghino, Localidad de aprobatorio sea homologado por PROYECTO Nº 166.045" a la
Añatuya - Dpto. Taboada, cotizando Decreto del Poder Ejecutivo, de Empresa GRADIENTE S.R.L., por un
por la suma de $ 442.236,00 (Pesos: co nformida d a l ré gime n de monto total de $ 246.703,38 (pesos
cuatrocientos cuarenta y dos mil contrataciones vigentes; doscientos cuarenta y seis mil
doscientos treinta y seis) por ser la obra Por ello, setecientos tres con treinta y ocho
más conveniente los intereses del El Señor Gobernador de la Provincia centavos).
Estado. DECRETA: Que a fs. 141/142 se adjunta copia de
Art. 2º.- IMPUTESE a la Jurisdicción Art. 1º.- Homológuense las la atacada, Resolución Serie "C" Nº
16 Ministerio de Educación - Programa Resoluciones Ministeriales Nº 4.295/10 1310 de fecha 27/05/2010 mediante la
01 - Actividad 02 - Partida 435 y 5.170/10, que en Copias Certificadas cual se homologa la Resolución
"Equip amiento Educacional y pasan a formar parte del presente Interna del IPVU Nº 1.354 de fecha
Recreativo" - Cuenta Pacto Federal Decreto, dejando debidamente 13/05/10, por la cual se resuelve
Educativo. establecido que se aprueba y se rescindir el contrato de obra "22
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese, reconoce a favor de la firma Centro del MEJORAMIENTOS DE BARRIOS
dése al BOLETIN OFICIAL y curses a Parque Cuidados Respiratorios - Merno EN CAPITAL LIC . 47 /0 5.-
los Organismos pertinentes a sus S.A., CUIT Nº 30-65980455-3, el PROYECTO Nº 166.045" por culpa de
efectos. derecho a percibir la suma total de la Contratista Empresa GRADIENTE
Dr. Gerardo Zamora Pesos Setenta y Cuatro Mil S.R.L., conforme a lo dispuesto en el
Sr. Elías Miguel Suárez Novecientos Sesenta y Dos con Treinta Art. 77º inc. a) y b) de la Ley Nº 2092
Dra. María Fernanda Gómez y Tres Centavos ($ 74.962,33), en y modificatorias.
Macedo concepto de pago de su Factura "B" Nº Que a fs. 152/153 corre agregada copia
0001-00005351 de fecha 05/03/10, de la Resolución Serie "C" Nº 1877 de
DECRETO Nº 2.107/2010 correspondiente a las prestaciones fecha 07/07/2010 por la cual se
Santiago del Estero, 10 de Diciembre médicas sanatoriales para la paciente Rechaza el Recurso de Revocatoria
de 2010.- María Teresa Gómez , por 77 días de oportunamente interpuesto, por
VISTO, el Expediente Nº 6.227 - internación en el período comprendido considerar que " dicho act o
Código 33 - Año 2010, por el que se desde el mes de Mayo a Octubre de administrativo está debidamente
solicita la Homologación de las 2009 y autorícese el pago por la Partida fundado, expresando en forma
Resoluciones Ministeriales Nº 4.295/10 2 9 9 , Ejer cicio Vencido, en concreta todas y cada una de las
de fecha 05/10/10 y 5170/10 de fecha cumplimiento del Art. 2º, inc. 94 del razones que inducen a emitir el
24/11/10; y; Decreto Nº 133/09; acto… consignando claramente los
CONSIDERANDO: Art. 2º.- Gírense las presentes antecedentes contractuales que le
Que en la misma se aprueba y reconoce actuaciones al Honorable Tribunal de sirven de causa, tales los
a favor de la firma Centro del Parque Cuentas de la Provincia, en incumplimientos de la contratista, a
Cuidados Respiratorios Merno S.A., cumplimiento con las Acordadas 9 y saber: avance físico total 40,44%,
CUIT Nº 30-65980455-3. el derecho a 14.- desobediencia a las ordenes de
percibir la suma total de Pesos Setenta Art. 3º.- Regístrese, comuníquese, s ervicios, falta de obrador,
y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y publíquese en el BOLETIN OFICIAL abastecimiento de materiales, calidad
Dos con Treinta y Tres Centavos y pase al Servicio de Auditoria de de los materiales, trabajos mal
($ 74.962,33), en concepto de pago de Contaduría General de la Provincia.- ejecutados, excesivas aplicaciones de
su Factura "B" Nº 001-00005351, Dr. Gerardo Zamora plazo , entre otras… dado que las
correspondiente a las prestaciones Sr. Elías Miguel Suárez resoluciones, motivo de queja
médicas sanatoriales, para la paciente Dr. Luis Cesar Martínez contienen todos los elementos de un
María Teresa Gómez, por 77 días de acto administrativo válido y se hallan
internación en el periodo comprendido DECRETO Nº 2.108/2010 debidamente fundadas en derecho".
desde el mes de Mayo a Octubre de Santiago del Estero, 10 de Diciembre Que a fs. 157/158 la Empresa
2009; del 2010.- GRADIENTE S.R.L., interpone recurso
Que a fs. 49 Delegación Contable de VISTO: El Expte. Nº 518 - Código 25 jerárquico contra Resolución Serie "C"
Salud, informa saldo de la Partida a la - Año 2010 - Glosado Expte. Nº Nº 1877 de fecha 07/07/2010, por la
fecha de Contratación y aconseja su 610/letra E/01/2010; y cual se rechaza el recurso de
tratamiento por Ejercicio Vencido, CONSIDERANDO: revocatoria interpuesto contra la
conforme a la nueva Reglamentación, Que por los actuados citados en el visto Resolución Serie "C" Nº 1.310 de
asimismo que no registra antecedente tramita el Recurso de Revocatoria fecha 27/05/2010, por considerar que le
5
5. Boletín Oficial Nº 19.387 Miércoles 5 de Enero de 2011
causa gravamen irreparable a su parte; tecnológicas e innovadoras en todo el Santiago del Estero, 13 de Diciembre
Que Fiscalía de Estado en su Dictamen país, de 2010.-
Final Nº 1980 de fecha 19/11/2010 Que desde su creación está formado VISTO: el Expediente Nº 649 - 85 -
considera que "las Resoluciones para lograr la coherencia entre los 2010, iniciado por la Subsecretaría de
cuestionadas, fueron dictadas objetivos de la política de gobierno en Deportes y Recreación, en virtud del
conforme a derecho, habiendo el tema y para lograr una efectiva cual se gestiona, mediante Licitación
respectado las mismas, los principios distribución de los recursos con Pública 02/10, la adquisición de
elementales de razonabilidad y acciones sistemáticas que promuevan la remeras, juegos de camisetas, balones y
motivación, por lo que corresponde en cooperación y faciliten la interacción trofeos; y
consecuencia, se proceda al entre los diversos sectores e CONSIDERANDO:
RECHAZO del RECURSO instituciones públicas y privadas del Que mediante Decreto Nº 1.643/10, el
JERARQUICO que nos ocupa, con la país; Sr. Gobernador de la Provincia,
aplicación subsidiaria, por parte del Que para poder llevar adelante los autoriza a la Subsecretaría de Deportes
ente de origen y/o de la cartera del objetivos arriba mencionados debe y Recreación, la adquisición de
á rea d e las sanciones que lograrse en primera instancia el remeras, juegos de camisetas, balones y
correspondan con más la ejecución a afianzamiento y la consolidación del trofeos de diferentes tipos, mediante el
cargo de esta Fiscalía de Estado del COFECyT; sistema de Licitación Pública;
cobro judicial de la garantía de Que dentro de la estructura de la Que en el Acto de Apertura se
"ejecución de la obra" oportunamente Secretaría de Desarrollo, Ciencia, presentaron como oferentes las firmas
requerida a la forma contratante". Tecnología y Gestión Pública se Dijema Textil S.A. y Diferenciar
Por ello; encuentra la Dirección General de Comercializadora;
El Señor Gobernador de la Provincia Ciencia y Tecnología; Que analizadas las ofertas presentadas,
DECRETA: Que habida cuenta de la importancia de por la Comisión de Preadjudicación
Art. 1º. - RECHAZAR el Recurso integrar dicho Consejo en nivel designada al efecto, aconseja adjudicar
Jerárquico Interpuesto por el Ing. nacional, resulta procedente y a la Firma Dijema Textil S.A., por ser
Sergio Oscar Díaz en su carácter de conveniente designar funcionarios la única proponente en los renglones 1,
Apoderado General y Representante idóneos que representen a la provincia 2, 3, 4 y 5, ajustarse a lo solicitado en
Técnico de la firma GRADIENTE y participen activamente en todo lo los Pliegos de Condiciones y resultar el
S.R.L., contra las Resoluciones Serie concerniente al área y a los temas de su precio cotizado, conveniente a los
"C" Nº 1310 de fecha 27/05/2010 y competencia, autorizándose a celebrar intereses del Estado Provincial, también
Resolución Serie "C" Nº 1877 de fecha convenios que resulten pertinentes con esta misma comisión aconseja adjudicar
07/07/2010 de la obra: "22 la Secretaría de Ciencia y Tecnología de a la Fir ma Diferenciar
MEJORAMIENTOS DE BARRIOS la Nación; Comercializadora de Miguel Angel
EN CAPITAL LIC. 47/05 - Que ante la renuncia de la Ing. Sandra Caputo, los renglones 6, 7, 8, 9, 10 y
PROYECTO Nº 166.045" por un Luz Martínez al cargo Directora de la 11, siendo único proponente para los
monto total de $ 246.703,38 (pesos Dirección General de Ciencia y mismos, en cumplimiento de las
doscientos cuarenta y seis mil Tecnología es necesario designar un características especificadas y
setecientos tres con treinta y ocho Representante Alterno de esta provincia solicitadas en el Pliego de Bases y
centavos).- ante el Consejo Federal de Ciencia y Condiciones;
Art. 2º. - Regístrese, publíquese y Tecnología; Que a fojas 294 obra dictamen de
archívese.- Que por Decreto del Poder Ejecutivo Nº Asesoría Legal de la Subsecretaría de
Dr. Gerardo Zamora 929/09, se designó al Ing. Edmundo Deportes y Recreación, considerando
Sr. Elías Miguel Suárez Vizgarra Gómez como Director "Cumplidos los requisitos formales y
Arq. Argentino José Cambrini General de Ciencia y Tecnología ante la sustanciales establecidos por la norma
renuncia de la anterior autoridad; aplicable", pero que deberá ser derivado
DECRETO Nº 2.110/2010 Por todo ello: nuevamente a la Delegación Contable
Santiago del Estero, 10 de Diciembre El Señor Gobernador de la Provincia pertinente a fin de que se ajuste la
de 2010.- DECRETA: afectación preventiva, previo dictado de
Expediente Nº 252-133-2010.- Art. 1º - Desígnase al Ing. Edmundo acto administrativo;
VISTO: Las disposiciones emanadas de Vizgarra Gómez , D.N.I. Nº Que a fojas 297 obra dictamen legal de
los artículos 9º y 10º de la Ley Nacional 24.594.777, Representante ALTERNO Asesoría Legal de la Jefatura de
Nº 25.467, la Ley Provincial Nº 6.271, de la Provincia de Santiago del Estero Gabinete de Ministros, considerando
el Decreto Nº 143/05, Decreto Nº ante el Consejo Federal de Ciencia y que debe agregar el informe del
618/06 y Decreto 929/09 del Poder Tecnología, en virtud de los Registro de Sanciones y Penas, previo
Ejecutivo, y; considerandos procedentes. al dictado del acto administrativo, y que
CONSIDERANDO: Art. 2º - Regístrese, comuníquese, dése no encuentra objeción jurídica que
Que el Consejo Federal de Ciencia y al BO LETIN OFICIAL y formular a la prosecución del mismo;
Tecnología (COFECyT) posee, entre oportunamente archívese. Que a fojas 301, se encuentra el
otras funciones, la facultad de elaborar, Dr. Gerardo Zamora informe del Registro de Penas y
asesorar y articular políticas y Sr. Elías Miguel Suárez Sanciones, solicitado por la Asesoría
prioridades nacionales y regionales con C.P.N. Juan Carlos Costas Legal de la Jefatura de Gabinete, sin
el fin de promover el desarrollo observaciones en ninguno de los dos
armónico de las actividades científicas, DECRETO Nº 2.111/2010 oferentes;
6
6. Boletín Oficial Nº 19.387 Miércoles 5 de Enero de 2011
Que a fojas 304 y 305 obra dictamen A/O 01. Que a fs. 437 se adjunta Acta de
del Tribunal de Cuentas en el que Art. 5º - Regístrese y comuníquese a las Verificación;
formular "que comparte el criterio de la áreas respectivas. Que a fs. 438 obra Acta de Apertura, de
Comisión de Preadjudicación"; Dr. Gerardo Zamora fecha 20 de Septiembre de 2010, con el
Que a fojas 46, se realizó el ajuste de la Sr. Elías Miguel Suárez siguiente resultado: Primera y única
afectación preventiva solicitado por la propuesta de la firma SARQUIZ
Asesoría Legal de la Subsecretaría de DECRETO Nº 2.112/2010 HNOS. S.R.L., en principio cumple con
Deportes y Recreación y el Honorable Santiago del Estero, 13 de Diciembre las condiciones establecidas en el Pliego
Tribunal de Cuentas; de 2010.- de Condiciones Generales, presenta
Que a fojas 312 interviene Fiscalía de VISTO: el Expediente Nº 2.122 - 58 - como garantía de oferta Póliza de
Estado y considera que "puede dictarse 2009, mediante el cual se tramita la Caución de la Empresa Allianz Nº
el acto administrativo en base a lo Adjudicación de la Licitación Pública 100240046881 por un importe de $
dictaminado por la Comisión de Nº 04/2009 sobre la "Ampliación y 22.300,00, la Comisión realiza
Preadjudicación"; Refacción de la Escuela Técnica Nº 6 observaciones y otorga plazo de 48
Que la presente medida se dicta Comandante Manuel Besares, de la horas para su cumplimiento. Cumple
también en uso de las facultades Ciudad de La Banda, Dpto. Banda, en con el Sellado de Ley, Cotizando por la
otorgadas por la Ley Nº 6.655 que el marco del Programa Nacional de suma de $ 2.250.585,35 (Pesos Dos
establece los montos jurisdiccionales Refacción Integral de Edificios de Millones Doscientos Cincuenta Mil
limitativos a los cuales adecuarse para Educación Técnico Profesional, INET Quinientos Ochenta y Cinco con
la autorización y aprobación de gastos; ;y Treinta y Cinco Centavos). Cumple con
Por ello, CONSIDERANDO: Sellado de Ley;
El Señor Gobernador de la Provincia Que a fs. 388/389 se adjunta copia de Que a fs. 439/812 la Empresa
DECRETA: Decreto Nº 0.907 de fecha 15 de Junio SARQUIZ HNOS. S.R.L., adjunta la
Art. 1º - Apruébase la Licitación de 20 10, que aprueba la siguiente documentación en originales
Pública Nº 02/10 de la Subsecretaría de Documentación Técnica de la y copias: Solicitud de Admisión,
Deportes y Recreación, para la Licitación Pública y Escrita Nº 04/2009 Sellado de Ley, Póliza de Seguro de
"Adquisición de Remeras, Juegos de y autoriza el llamado a Licitación, para Caución de Allianz Argentina
Camisetas, Balones y Trofeos de la "Ampliación y Refacción de la Compañía de Seguros S.A. Nº
diferentes tipos", llevada a cabo el día 1 Escuela Técnica Nº 6 Comandante 100240046881 de $ 22.300,00
de Noviembre de 2010. Manuel Besares, de la Ciudad de La Certificado de Capacidad de
Art. 2º - Adjudícase los renglones 1, 2, Banda, Dpto. Banda; Contratación Anual, Recibos de
3, 4 y 5 de la Licitación Pública Nº Que a fs. 390 obra copia de la Compra de Pliegos, Declaración Jurada
02/10 a la firma DIJEMA TEXTIL Resolución Ministerial Nº 1.396 de de Conocimiento del Lugar,
S.A., por la suma de Pesos Un Millón fecha 12 de Julio de 2010, por la cual Comprobante de Renovación del
Novecientos Sesenta y Seis Mil se llama a Licitación y la Conformación Colegio de Arquitectos, Declaración
Ochenta y Seis ($ 1.966.086,00), de las Comisiones respectivas; Jurada, Constitución de Domicilio
siendo único oferente a los renglones Que a fs. 392 obra copia de la Legal, Declaración Jurada, Contrato
arriba mencionados, en cumplimientos Resolución Ministerial Nº 1.468 de Social, Referencias Comerciales y
de las características especificadas y fecha 16 de Julio de 2010, por la cual Bancarias, Declaración Jurada de Obras
solicitadas en el Pliego de Bases y se modifica parcialmente la Resolución Ejecutadas, demás documentación y
Condiciones, en un todo de acuerdo a Ministerial Nº 1.396/10 sobre nueva Propuesta Económica;
los considerandos de la presente. fecha de llamado a Licitación y la Que a fs. 813/816 obra Acta de
Art. 3º - Adjudícase a la firma Conformación de las Comisiones Adjudicación en la que analizadas las
Diferenciar Comercializadora de respectivas; actuaciones , la Comisión de
Miguel Angel Caputo, los renglones 6, Que a fs. 401 obra copia de la Preadjudicación sugiere la adjudicación
7, 8, 9, 10 y 11, de la Licitación Resolución Ministerial Nº 1.620 de de la obra de la referencia a la Empresa
Pública Nº 02/10, por la suma de Pesos fecha 2 de Agosto de 2010, por la cual SARQUIZ HNOS. S.R.L., por la suma
Quinientos Setenta y Nueve Mil Cien ($ se modifica parcialmente Resolución de $ 2.250.585,35 (Pesos Dos Millones
579.100,00), siendo único proponente Ministerial Nº 1.468/10 sobre una Doscientos Cincuenta Mil Quinientos
para los renglones antes mencionados, nueva fecha de llamado a Licitación; Ochenta y Cinco con Treinta y Cinco
en cumplimientos de las características Que a fs. 402/422 se solicita la Centavos), por ser la más conveniente a
especificadas y solicitadas en el Pliego publicación en el BOLETIN OFICIAL los intereses del Estado y por cumplir
de Bases y Condiciones, en un todo de de la Provincia, Diarios de circulación con lo exigido en los Pliegos
acuerdo a los considerandos de la local y nacional, Página Web del Licitatorios;
presente. Gobierno; Que a fs. 817 se adjunta Cédula de
Art. 4º - El gasto que demande la Que a fs. 423/435 obran Boletas de Notificación, enviada a la Empresa
presente contratación será atendido con Depósito por la compra de la Constructora informando sobre el
créditos de la Partida 517 - Documentación Técnica, por parte de contenido del Acta de Preadjudicación;
"Transferencias a Otras Instituciones diferentes Empresas Constructoras del Que a fs. 818 los integrantes de la
Sociales y Culturales Sin Fines de medio, Circular sin consulta e Comisión de Preadjudicación informan
Lucro", perteneciente a la Jurisdicción invitaciones al Tribunal de Cuentas, que se ha cumplido con las
10 - Jefatura de Gabinete de Ministros Escribanía General de Gobierno, notificaciones pertinentes y vencido el
- Programa 01 - Acciones Centrales - Dirección General de Rentas; plazo legal para la formulación de
7
7. Boletín Oficial Nº 19.387 Miércoles 5 de Enero de 2011
impugnaciones sin que se haya Públicos" - Recursos Afectados INET. dése al BOLETIN OFICIAL y
receptado a la fecha presentación Art. 3º - Comuníquese, publíquese, archívese.-
alguna al respecto, solicitan la dése al BOLETIN OFICIAL y cúrsese Dr. Gerardo Zamora
ap rob ación del dictamen de a los Organismos pertinentes, a sus Sr. Elías Miguel Suárez
preadjudicación emitido el día 14/10; efectos. Ing Abel Enrique Tevez
Que a fs. 1.014 obra Dictamen de Dr. Gerardo Zamora
Asesoría Legal del Ministerio, Sr. Elías Miguel Suárez DECRETO Nº 2.115/2010
favorablemente, sin observaciones; Dra. María Fernanda Gómez Santiago del Estero, 13 de Diciembre
Que la Comisión de Estudios, con fecha Macedo de 2010.-
9 de Noviembre de 2010 y en igual VISTO: el Expediente 186 - Código
sentido que la Comisión de DECRETO Nº 2.114/2010 045 - Año 2010 de la Dirección de
Preadjudicación considera adjudicar la Santiago del Estero, 13 de Diciembre Obras Sanitarias de Santiago del
obra a la Empresa Sarquiz Hnos. de 2.010 Estero; y
S.R.L., por la suma de $ 2.250.585,35 Expte. 1.378/031/2009 CONSIDERANDO:
(Pesos Dos Millones Doscientos VISTO, el Contrato de Locación de Que mediante el dictado del Decreto
Cincuenta Mil Quinientos Ochenta y Servicios "ad-referéndum del Poder 1.083 de fecha 12 de Julio de 2010, se
Cinco con Treinta y Cinco Centavos), a Ejecutivo", entre el señor Secretario del aprueba la documentación técnica para
fs. 827/828; Agua Ing. Abel Enrique Tévez por una la ejecución de la Obra:
Que la Sala Segunda Nominación del parte y el señor Carlos Dante Décima; "CONSTRUCCION DE TRES
Tribunal de Cuentas, con fecha 9 de y, PERFORACIONES EN
Noviembre de 2010 eleva Dictamen Nº CONSIDERANDO: DEPARTAMENTO CAPITAL,
421/10, compartiendo criterio con la Que mediante dicho instrumento la SISTEMA RURAL SUR EN LAS
Comisión de Estudios, a fs. 830/831; Provincia contrata los servicios del LOCALIDADES DE EL ZANJON,
Que a fs. 838 obra Dictamen Nº 2.007 señor Paz para cumplir funciones de VILLA JERICO y LOS CARDOZO",
de fecha 25 de Noviembre de 2010, pocero en la Localidad de El Polear, y se autoriza a la Dirección de Obras
emitido por Fiscalía de Estado, Departamento Banda, dependiente de la Sanitarias a llamar a Licitación Pública
expresando: la Licitación se ha ajustado Administración Provincial de Recursos y Escrita, con un Presupuesto Oficial de
a la normativa vigente y Pliego de Hídricos; $ 615.466,53 (Pesos Seiscientos
Bases y Condiciones Generales y Que dicho organismo ha incrementado Quince Mil Cuatrocientos Sesenta y
Particulares, habiéndose respetado los notoriamente su actividad ante la gran Seis con Cincuenta y Tres Centavos), y
procedimientos para la presentación, cantidad de obras de infraestructura un plazo de ejecución de 90 (noventa)
ap ert u r a y v er if ica ció n del hídrica a su cargo a lo largo de todo el días corridos a partir del primer
cumplimiento de los requisitos de territorio de la provincia, por lo que replanteo;
admisibilidad de la oferta; la valoración resulta imperioso contar con mas Que mediante Resolución Nº 162 de
de la propuesta y la conclusión del recursos humanos; fecha 19 de Agosto de 2010 se designa
trámite previo a la adjudicación, por lo Que la medida responde a la necesidad la Comisión que tendrá a su cargo la
que no existen reparos para continuar de servicio de la mencionada Apertura y Preadjudicación de la
con el trámite para la aprobación de la administración y el señor Cordero reúne Licitación Pública;
adjudicación a la firma SARQUIZ las condiciones de idoneidad requeridas Que con fecha 20 de Agosto de 2010,
HNOS. S.R.L., por la suma que cotiza, para cumplir la mencionada función en se procede a la Apertura de Sobres Nº 1
debiendo emitirse el pertinente acto esa Repartición; de la Licitación Pública, con la
administrativo; Por ello; presentación de un único oferente, la
Atento a ello, El Señor Gobernador de la Provincia firma A.J.R. CONSTRUCCIONES
El Señor Gobernador de la Provincia DECRETA: S.R.L., que en principio cumple con los
DECRETA: Art. 1º - APRUEBASE el Contrato de requisitos exigidos en el Pliego de
Art. 1º - Apruébase la Licitación Locación de Servicios, celebrado Condiciones y con el sellado de ley, con
Pública Nº 04/2009 INET y en "ad-referéndum del Poder Ejecutivo", la sola observación de la falta de
consecuencia, adjudícase a la firma entre el Sr. Secretario del Agua por una presentación de una documentación por
SARQUIZ HNOS. S.R.L., obra sobre parte y el señor CARLOS DANTE lo que se le otorga un plazo para dar
la "Ampliación y Refacción de la DECIMA, DNI 16.860.911, conforme cumplimiento a tal requerimiento;
Escuela Técnica Nº 6 Comandante al emolumento y por el periodo que se Que la mencionada Comisión luego de
Manuel Besares, de la Ciudad de La especifica en el Contrato que como su análisis y verificación del
Banda, Dpto. Banda, cotizando por la Anexo forma parte integrante del cumplimiento de lo solicitado, acepta la
suma de $ 2.250.585,35 (Pesos Dos presente, para desempeñar funciones de documentación presentada por la única
Millones Doscientos Cincuenta Mil pocero en la Localidad de El Polear, oferente, quedando seleccionada para la
Quinientos Ochenta y Cinco con Departamento Banda, dependiente e la Apertura Diferida del Sobre Nº 2;
Treinta y Cinco Centavos), por ser la Administración Provincial de Recursos Que por Resolución Nº 205 del 30 de
oferta más conveniente a los intereses Hídricos. Septiembre de 2010, de la Dirección de
del Estado. Art. 2º - El gasto que demande la Obras Sanitarias aprueba lo actuado
Art. 2º - Impútese a la Jurisdicción 16 presente se imputara en la Jurisdicción por la Comisión de Apertura y
- Ministerio de Educación - Programa 51, Programa 01, Partida 391-Locación Preadjudicación y fija la fecha de la
11 - Subprograma 00 - Proyecto 06 - de Servicios. apertura del Sobre Nº 2 que contiene la
Obra 53 - Partida 421 - "Trabajos Art. 3º - Comuníquese, publíquese y propuesta económica;
8
8. Boletín Oficial Nº 19.387 Miércoles 5 de Enero de 2011
Que el 5 de Octubre del 2010 se ejecución de la Obra: la oficina del Registro Civil de la
procedió a la Apertura de la oferta con "CONSTRUCCION DE TRES Localidad de Huachana, Departamento
la presencia del único oferente PERFORACIONES EN Alberdi actualmente vacante;
hab ili t a d o , la f ir ma A.J .R. DEPARTAMENTO CAPITAL, Que se torna necesario lograr el buen
CONSTRUCCIONES S.R.L., que lo SISTEMA RURAL SUR EN LAS funcionamiento en dicha Oficina,
hace cumpliendo todos los requisitos LOCALIDADES DE EL ZANJON, designando personal para cubrir la
exigidos en el Pliego, y eleva una VILLA JERICO y LOS CARDOZO", función de Encargado de la Oficina
propuesta económica de $ 733.408,23 y adjudícase la Licitación Pública a la vacante;
que representa un 19,16% por sobre el Empresa A.J.R. CONSTRUCCIONES Que la persona propuesta reúne las
Presupuesto Oficial; S.R.L. por la suma de $ 733.408,23 condiciones de idoneidad y capacidad
Que nuevamente la Comisión, realiza el (Pesos Setecientos Treinta y Tres Mil para el ejercicio del cargo propuesto;
análisis del proceso y concluye que la Cuatrocientos Ocho con Veintitrés como así también compromiso con los
firma cumple con las exigencias del Centavos) y un plazo de ejecución de valores éticos y republicanos
Pliego y cotiza la totalidad de la obra 90 (noventa) días corridos a partir del establecidos en la Constitución
por lo que aconseja la adjudicación para primer replanteo, en base a los Nacional y la Constitución Provincial;
la ejecución de la obra a la firma A.J.R. considerandos vertidos Que la Provincia contrata los servicios
CONSTRUCCIONES S.R.L., por la precedentemente. de la Sra. Prado Esther Isabel a través
suma de $ 733.408,23 (Pesos Art. 2º - Autorizar al Sr. Secretario del de la modalidad del Contrato de
Setecientos Treinta y Tres Mil Agua a la suscripción del contrato de Locación por Empleo Público, para
Cuatrocientos Ocho con Veintitrés obra respectivo. desempeñar funciones de Encargado de
Centavos); Art. 3º - El presente gasto se imputará la Oficina del Registro Civil, que se
Que interviene la Asesoría Legal de la en la Jurisdicción 52 - Programa 11 - encuentra actualmente vacante, con
Secretaría del Agua, y concluye que: Proyecto 01 - Subprograma 00 - dependencia jurisdiccional del
"habiendo transitado el proceso Proyecto 01 - Actividad 52 - Partida Ministerio de Justicia, Trabajo y
licitatorio dentro del marco legal 421 - Perforación y Conservación de Derechos Humanos;
correspondiente, el cual se ajusta a la Obras de Agua y Cloaca (Perforación, Por ello,
normativa específica que gobierna la Aforo y Montaje Electrobombas). El Señor Gobernador de la Provincia
materia de obra pública (Ley 2.092), Art. 4º - Regístrese, comuníquese, dése DECRETA:
realizadas las debidas publicaciones al BOLETIN OFICIAL y archívese. Art. 1º.- Apruébase el Contrato de
asegurándose de esta forma la igualdad Dr. Gerardo Zamora Locación por Empleo Público,
de los oferentes"; Sr. Elías Miguel Suárez celebrado "ad-referéndum" del Poder
Que el Tribunal de Cuentas en su Ing. Abel Enrique Tévez Ejecutivo, entre el Sr. Ministro de
Dictamen Nº 414 y luego del análisis de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos,
su Comisión de Estudio concluye sin DECRETO Nº 2.116/2010 Dr. Ricardo Daniel Daives, en
observaciones al trámite por lo que Santiago del Estero, 13 de Diciembre representación del Gobierno de la
puede continuar el mismo; de 2010.- Provincia por una parte, y por la otra, la
Que asimismo toma conocimiento Expediente Nº 2137 - 06 - 2010. Sra. Prado Esther Isabel, D.N.I. Nº
Fiscalía de Estado y concluye que en su VISTO, el Expediente Nº 2.137 - 30.132.761, para cumplir la función de
Dictamen Nº 2.009 de fecha 25 de Código 6 - Año 2010, de la Dirección Encargado de la Oficina Seccional del
Noviembre de 2010, que: "examinadas General del Registro Civil y el Contrato Registro Civil Nº 1.037, de la localidad
y analizadas estas actuaciones, esta de Locación por Empleo Público de Huachana, Departamento Alberdi,
Fiscalía de Estado opina que no celebrado "ad-referéndum" del Poder cuyo texto pasa a formar parte
advirtien d o impedimentos de Ejecutivo, entre el Sr. Ministro de integrante del presente Decreto.-
naturaleza legal y por estar efectuado Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Art. 2º.- La erogación que demande lo
el procedimiento de acuerdo al bloque Dr. Ricardo Daniel Daives, en dispuesto en el Artículo 1º, se imputará
legal provincial aplicable, puede el representación del Gobierno de la a la Jurisdicción 14, Programa Nº 19
Poder Ejecutivo Provincial, aprobar Provincia por una parte, y por la otra la "Dirección General del Registro Civil",
el presente proceso y adjudicar esta Sra. Prado Esther Isabel; y; Partida 121 - Personal Temporario.-
Licitación Pública y Escrita a la única CONSIDERANDO: Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y
firma presentada AJR Que la Dirección General de Registro dése al BOLETIN OFICIAL.
CONSTRUCCIONES S.R.L., por la Civil y Capacidad de las Personas, Cumplido, archívese.-
suma de $ 733.408,23"; informa que se encuentra vacante la Dr. Gerardo Zamora
Por ello, y conforme a las Leyes Nº función de encargado para la Oficina Sr. Elías Miguel Suárez
2.092 y Decreto 0.77/09; Nº 1.013 de la localidad de Huachana, Sr. Ricardo Daniel Daives
El Señor Gobernador de la Provincia Departamento Alberdi de esta
DECRETA: provincia;
Art. 1º - Aprobar la Licitación Pública Que resulta de vital importancia
y Escrita Nº 2 llevada a cabo para la garantizar el normal funcionamiento de
DECRETO Nº 2.117/2010
Santiago del Estero, 13 de Diciembre de 2.010.-
VISTO: El Expediente Nº 5247 código 6 año 2010, de la Dirección General del Registro Civil y los contratos de Locación por
Empleo Público celebrados "ad-referéndum" del Poder Ejecutivo, entre el Sr. Ministro de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos
9
9. Boletín Oficial Nº 19.387 Miércoles 5 de Enero de 2011
Dr. Ricardo Daniel Daives, en representación del Gobierno de la Provincia por una parte y por la otra la Sra. Cejas Claudia
Elizaberth; la Sra. Pérez Irma Donatila; la Sra. Cisneros Zulma Natalia; la Sra. Carranza Claudia; el Sr. Gómez Raúl Ramiro y
el Sr. Orellana Franco Ubaldo del Valle; y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Registro Civil y Capacidad de las Personas, informa que se encuentra vacante la función de encargado
de las oficinas del interior Nº 1014 de la localidad de Sol de Mayo, Departamento Capital; la Oficina Nº 1045 de la localidad de
Cerro Rico, Departamento Choya; la Oficina Nº 999 de la localidad de Los Juríes, Departamento General Taboada; la Oficina Nº
979 de la localidad El Bagual, Departamento Jiménez; la Oficina Nº 3137 de la localidad Sauce Solo, Departamento Loreto y la
Oficina Nº 1058 de la localidad Los Telares Departamento Salavina de esta provincia.
Que resulta de vital importancia garantizar el normal funcionamiento de las oficinas del Registro Civil de las Localidades
actualmente vacantes, así como garantizar su buen funcionamiento, designando para ello personal para cubrir la función de
Encargado de las mismas.
Que las personas propuestas reúnen las condiciones de idoneidad y capacidad para el ejercicio del cargo propuesto; como así
también compromiso con los valores éticos y republicanos establecidos en la Constitución Nacional y la Constitución Provincial;
Que la Provincia contrata los servicios de las siguientes personas: Sra. Cejas Claudia Elizabeth; la Sra. Pérez Irma Donatila; la Sra.
Cisneros Zulma Natalia; la Sra. Carranza Claudia; el Sr. Gómez Raúl Ramiro y el Sr. Orellana Franco Ubaldo del Valle a través
de la modalidad del contrato de Locación por Empleo Publico, para desempeñar funciones de Encargado de la Oficina del Registro
Civil, que se encuentran actualmente vacantes, con dependencia jurisdiccional del Ministerio de Justicia, Trabajo y Derechos
Humanos.
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º - APRUEBANSE en todas sus partes los contratos de Locación por Empleo Público celebrados "ad-referéndum" del Poder
Ejecutivo, entre el Sr. Ministro de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Dr. Ricardo Daniel Daives, en representación del Gobierno
de la Provincia y las personas mencionadas en el anexo cuyo texto y contratos pasan a formar parte integrante del presente
Decreto.
Art. 2º - La erogación que demande lo dispuesto en el Artículo 1º, se imputará a la Jurisdicción 14, Programa Nº 19 "Dirección
General del Registro Civil" Partida 121 personal Temporario.
Art. 3º - Comuníquese, publíquese y dése al BOLETIN OFICIAL. Cumplido Archívese.-
Dr. Gerardo Zamora
Elías Miguel Suárez
Dr. Ricardo D. Daives
ANEXO I
DEPARTAMENTO LOCALIDAD Nº OFICINA APELLIDO Y NOMBRE
LORETO SAUCE SOLO 3137 GOMEZ, RAUL RAMIRO
JIMENEZ EL BAGUAL 979 CARRANZA, CLAUDIA
CAPITAL SOL DE MAYO 1014 ORELLANA, FRANCO UBALDO
CHOYA CERRO RICO 1045 PEREZ, IRMA DONATILA
SALAVINA TELARES 1058 CISNEROS, ZULMA NATALIA
GRAL. TABOADA LOS JURIES 999 CEJAS, CLAUDIA ELIZABETH
DECRETO Nº 2.118/2010 Organismo, resulta pertinente adoptar Dirección General de Administración,
Santiago del Estero, 13 de Diciembre la decisión de proceder a la cobertura organismo dependiente de la Secretaría
de 2010.- del mismo. de Desarrollo, Ciencia, Tecnología y
Asunto Nº 4300/2010 Que dicho cargo corresponde a Gestión Pública.-
VISTO: que se encuentra vacante el Agrupamiento 01, Tramo 0, Cargo 080, Art. 2º - Comuníquese, publíquese,
cargo de Director General "A" de la denominado Director General "A" de la dése al BOLETIN OFICIAL.-
Dirección General de Administración, Dirección General de Administración. Dr. Gerardo Zamora
organismo dependiente de la Secretaría El Señor Gobernador de la Provincia Elías Miguel Suárez
de Desarrollo, Ciencia, Tecnología y DECRETA: Juan Carlos Costas
Gestión Pública; y Art. 1º - DESIGNASE al Licenciado en
CONSIDERANDO: Administración Rodolfo Ezequiel DECRETO Nº 2.119/2010
Que a los fines de no resentir el normal Bravo, DNI Nº 25.501.090, el cargo de Santiago del Estero, 13 de Diciembre
funcionamiento y garantizar la Director General "A" (Agrupamiento de 2010.-
Dirección y Coordinación del 01, Tramo 0, Cargo 080, de la VISTO: la Ley Provincial Nº 6933/09,
10
10. Boletín Oficial Nº 19.387 Miércoles 5 de Enero de 2011
la Ley Provincial Nº 3742, el Decreto para el sector educativo, técnico y Santiago del Estero, 13 de Diciembre
del Poder Ejecutivo Provincial Nº científico de nuestra Provincia.- de 2010.-
077/09; los criterios asentados por el Por ello, VISTO y CONSIDERANDO:
Tribunal de Cuentas de la Provincia, la El Señor Gobernador de la Provincia Que se hace necesario cubrir el cargo
Resolución Ministerial Nº 1357/10, la DECRETA: de Asesor de Gabinete Nivel
Resolución Ministerial Serie "B" Nº Art. 1º - CONVALIDASE en todas sus Subsecretario dependiente del
1323/10 y el Expediente Nº partes la Resolución Ministerial Nº Ministerio de Economía;
232-133-10 y; 1357, de fecha 09 de Diciembre de Por ello, en ejercicio de las atribuciones
CONSIDERANDO: 2010, dictada por la Secretaría de establecidas en el Artículo 160º, inciso
Que la Dirección de Ciencia y Desarrollo, Ciencia, Tecnología y 15) de la Constitución Provincial:
Tecnología organiza y ejecuta los Gestión Pública, y cuya copia forma El Señor Gobernador de la Provincia
eventos mencionados en los vistos y parte integrante del presente Decreto.- DECRETA:
que son promovidos por la Secretaría Artículo 2º - Regístrese, comuníquese, Art. 1º: DESIGNASE en el cargo de
de Desarrollo, Ciencia, Tecnología y publíquese, dése al BOLETIN Asesor de Gabinete Nivel Subsecretario
Gestión Pública, dependiente del OFICIAL.- (Código 4-0-10), al C.P.N. Carlos
Gobierno de la Provincia de Santiago Dr. Gerardo Zamora Oscar GALLO, DNI Nº 28.744.458,
del Estero. Sr. Elías Miguel Suárez con dependencia del Ministerio de
Que son sus principales objetivos C.P.N. Juan Carlos Costas Economía, a partir de la fecha del
contribuir al desarrollo de acciones presente.
educativas que permitan la adquisición DECRETO Nº 2.120/2010 Art. 2º: Comuníquese, publíquese y
de principios científicos y tecnológicos, Santiago del Estero, 13 de Diciembre dése al BOLETIN OFICIAL.
d es a r r o lla r h a b ilidades de de 2.010.- Cumplido, archívese.-
investigación y divulgación, fomentar VISTO: El Contrato de locación de Dr. Gerardo Zamora
el intercambio de experiencias entre los servicios celebrado ad-referéndum del Elías Miguel Suárez
diferentes actores, fomentar el Poder Ejecutivo, entre la Secretaría CPN Atilio Chara
desarrollo de conductas sociales a General de la Gobernación y la señora
través de la integración de grupos, NOEMI DEL VALLE TOLOZA, DNI DECRETO Nº 2.123/2010
priorizar y destacar el impacto del Nº 16.309.292; Santiago del Estero, 14 de Diciembre
proyecto y/o trabajo científico CONSIDERANDO: de 2010.-
tecnológico en el espacio geográfico y Que en el instrumento legal referido se Ref: Expte. Nº 1030-13-2010.-
social y evidenciar la capacidad de acuerda que la contratada se VISTO: El Expediente de referencia
realización de los participantes.- desempeñará como personal de mediante el cual se tramita la solicitud
Que estos acontecimientos se llevaron a maestranza en el ámbito de la del Santiago Lawn Tennis Club, con
ca b o en nu es t r a p r ovincia, Secretaría General de la Gobernación Personería Jurídica Nº 1861, sobre
desarrollándose la "Feria Provincial de de esta provincia, con la remuneración subsidio no reintegrable; y
Ciencia y Tecnología Juvenil" en sus mensual prevista en la cláusula cuarta CONSIDERANDO:
dos instancias: Zonal y Provincial; y a efectos de lograr una eficaz gestión Que la recurrente en su presentación
como también el Programa "Eureka… gubernamental. mediante Nota dirigida al Sr.
la Ciencia llega a mi salita", en los Por ello, Gobernador de la Provincia (Asunto
meses de Septiembre y Octubre del El Señor Gobernador de la Provincia Nº 4095/2010), solicita de un subsidio
presente año.- DECRETA: que le permita atender los costos de
Que el Director de Ciencia y Art. 1º - APRUEBASE el Contrato de colocación de carpeta de césped
Tecnología a fin de cubrir los gastos Locación de Servicios, celebrado sintético en la cancha de jockey que la
que demanden dichos eventos, solicitó "ad-referéndum" del Poder Ejecutivo, institución posee en Anexo del Parque
la tramitación de un Anticipo de entre la Secretaría General de la Aguirre, y que asciende a la suma de $
Fondos.- Gobernación y la señora NOEMI DEL 742.860,00. Adjunta presupuesto de
Que atento a la acreditación de todas VALLE T O LO ZA , D N I N º costos que contienen a su vez memorial
las tareas realizadas el Ministerio de 16.309.292, con la remuneración descriptivo de las obras, infografia,
Economía, accedió a tal pedido prevista en el contrato cuyo texto pasa planimetría y antecedentes de obras
mediante Resolución Ministerial Serie a formar parte integrante del presente similares con fotografías de las
"B" Nº 1323/10.- Decreto.- canchas terminadas. Asimismo aporta
Que en razón de que ciertos rubros de Art. 2º - La erogación que demande el constancia de su inscripción ante los
gastos exceden los límites de montos presente contrato será imputada a la Registros Públicos pertinentes,
fijados por el DPE Nº 077/09 para jurisdicción 20 01-00-00-01-391.- Estatutos y Acta constitutiva de C.D.
contratación directa por parte del Sr. Art. 3º - Comuníquese, publíquese, Actual;
Secretario, resulta necesario contar con dése al BOLETIN OFICIAL.- Que se ha dispuesto canalizar el
la anuencia del Poder Ejecutivo a fin de Dr. Gerardo Zamora presente a través del Ministerio de
convalidar los pagos de los gastos Elías Miguel Suárez Economía y en tal sentido la Secretaría
mencionados.- Matilde O'Mill Privada del Sr. Gobernador deriva la
Atento a la elevada significación e documentación de trámite;
importancia que tienen estos eventos DECRETO Nº 2.121/2010 Que el Presupuesto General de la
11
11. Boletín Oficial Nº 19.387 Miércoles 5 de Enero de 2011
Provincia para el Ejercicio en vigencia Art. 2º - Comunicar, registrar y dar el perjuicio de que podrá ser renovado por
prevé en la Jurisdicción 12 - Programa curso administrativo correspondiente. iguales lapsos de común acuerdo entre
01 - Acciones Centrales del Ministerio Cumplido, archivar. las partes, y por un monto total de
de Economía, crédito presupuestario en Dr. Gerardo Zamora Pesos Cincuenta Mil Cuatrocientos,
la Partida 524 - Transf. a Otras Instit. Elías Miguel Suárez abonados en pagos mensuales de Pesos
Cult. y Soc. Sin Fines de Lucro, a CPN Atilio Chara Cuatro Mil Doscientos ($ 4.200,00),
través de la cual se considera incluido el Impuesto al Valor Agregado,
procedente canalizar la asistencia DECRETO Nº 2.124/2010 que fue analizado y cotejado con los de
económica solicitada; Santiago del Estero, 14 de Diciembre plaza para determinar la conveniencia
Que la presente medida tiene por de 2010.- de la operación;
finalidad otorgar la ayuda económica VISTO: el Decreto Nº 077 de fecha 6 Que se encuentran acreditados los
solicitada en atención a lo manifestado de Febrero de 2009 y el Expediente Nº extremos fácticos y legales establecidos
y las razones invocadas, con atención a 093 - 132 -10 de la Secretaría de por la Ley Provincial Nº 3.742;
las disponibilidades presupuestarias de Desarrollo, Ciencia, Tecnología y Por ello,
la Jurisdicción y a lo establecido por Gestión Pública s/ Renovación de El Señor Gobernador de la Provincia
Decreto Nº 1.532/07; Contrato de Alquiler de Inmueble DECRETA:
Por ello, ubicado en Calle Alem Nº 194; y Art. 1º - Aprobar el Contrato de
El Señor Gobernador de la Provincia CONSIDERANDO: Locación de Inmueble suscriptos entre
DECRETA: Que la Secretaría de Desarrollo, el Sr. Secretario de Desarrollo, Ciencia,
Art. 1º - Otorgar al SANTIAGO Ciencia, Tecnología y Gestión Pública Tecnología y Gestión Pública y la
LAWN TENNIS CLUB, con necesita continuar en un lugar Inmobiliaria Salvatierra, conforme el
Personería Jurídica Nº 1861, un apropiado para el normal y regular instrumentos legal que se acompaña y
subsidio por la suma de $ 742.860,00 funcionamiento de las actividades; que como Anexo forma parte integrante
(Pesos Setecientos Cuarenta y Dos Mil Que los antecedentes legales que obran del presente Decreto, encuadrándose la
Ochocientos Sesenta), con destino a las en el Expediente y el análisis de costos presente gestión en la vía de excepción
obras de colocación de carpeta de que significaría mudar de lugar a la establecida en el Artículo 26º, inciso c)
césped sintético en la cancha de Oficina de la Secretaría, justifican la de la Ley de Contabilidad.
Hockey que la institución posee en renovación del contrato de alquiler; Art. 2º - Lo dispuesto precedentemente
Anexo del Porque Aguirre según lo Que de acuerdo la Propuesta de se atenderá con la Jurisdicción Nº 21 -
mencionado en el considerando, con Alquiler realizada por la Inmobiliaria Programa Nº 01 - Actividad Nº 01 -
cargo de rendir cuentas dentro de los Salvatierra resulta conveniente Partida Principal 321 - "Alquileres de
términos previstos en la normativa continuar con el alquiler de las oficinas Edificios y Locales", del Presupuesto de
vigente y por tanto, autorizar su pago de Alem 194, por la suma mensual de Rentas Generales, vigente para la
por Tesorería General de la Provincia Pesos Cuatro Mil Doscientos ($ 4.200), Secretaría de Desarrollo, Ciencia,
previa intervención de Contaduría por el plazo de un (1) año; Tecnología y Gestión Pública.
General de la Provincia en la emisión Que se acompaña Contrato de Locación Art. 3º - Comuníquese, publíquese y
de la correspondiente Orden de Pago de Inmueble a suscribirse entre la dése al BOLETIN OFICIAL.
con imputación a los créditos de la Secretaría de Desarrollo, Ciencia, Cumplido, archívese.
Jurisdicción 12 - Programa 01 - Partida Tecnología y Gestión Pública y la Dr. Gerardo Zamora
524 - "Transf.. a Otras Instit. Cult. y Inmobiliaria Salvatierra, cuyo plazo se Sr. Elías Miguel Suárez
Soc. Sin Fines de Lucro", del presente fija en 12 meses a partir del 1 de Abril CPN Juan Carlos Costas
Ejercicio Financiero. de 2010 al 31 de Marzo de 2011, sin
DECRETO Nº 2.126/2010
Santiago del Estero, 14 de Diciembre de 2010.-
VISTO: los Expedientes Nºs. 322-132-10; Nº 323-132-10; Nº 350-132-10 y los Contratos de Locación de Servicios celebrado
ad-referéndum del Poder Ejecutivo, entre la Secretaría de Desarrollo, Ciencia, Tecnología y Gestión Pública, por una parte, y por
la otra, las personas que figuran en el Anexo I del presente; y
CONSIDERANDO:
Que a través del mencionado acto administrativo la Provincia contrata los servicios del personal precitado, con una remuneración
mensual prevista en la cláusula segunda del citado instrumento legal, para prestar funciones en aquellos asuntos relativos a tareas
administrativas del área;
Que para lograr una buena gestión de administración gubernamental resulta conveniente contar con los recursos humanos y a fin
de dotar al presente acto contractual de los efectos jurídicos necesarios;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º - Aprobar los Contratos de Locación de Servicios celebrados "ad-referéndum" del Poder Ejecutivo, entre la Secretaría de
Desarrollo, Ciencia, Tecnología y Gestión Pública y las personas que figuran en el Anexo I, con la remuneración prevista en el
contrato y en los términos del mismo, cuyo texto pasa a formar parte integrante del presente Decreto.
Art. 2º - La erogación que demande el presente contrato será imputada a la Jurisdicción 21 - Programa 01 - Actividad 01 - Partida
12
12. Boletín Oficial Nº 19.387 Miércoles 5 de Enero de 2011
Principal 391 - "Contratos de Locación de Servicios".
Art. 3º - Comuníquese, publíquese y dése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
CPN Juan Carlos Costas
ANEXO I
Nº Nombre y Apellido D. N. I. Nº
01- Rosa Beatriz Díaz 22.142.858
02- Lucas Sebastián Peralta 29.785.895
03- Daniel Omar Alberto Navarrete 34.169.455
DECRETO Nº 2.127/2010
Santiago del Estero, 14 de Diciembre de 2010.-
Expediente Nº 376 - 125 - 2010.-
VISTO: el contrato de locación de servicios celebrado "ad-referéndum" del Poder Ejecutivo, entre el Sr. Ministro de Justicia, Trabajo
y Derechos Humanos, por una parte, y por la otra, las personas que figuran en el artículo Nº 1 del presente; y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, ha suscripto, los contratos de locación de servicios que se detalla en
el Art. Nº 1 del presente Decreto, por resultar necesaria la incorporación de personal capacitado en el ámbito del mismo;
Que en consecuencia, corresponde se dicte el acto administrativo de aprobación que perfeccione el trámite respectivo;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º - Apruébese la Contratación bajo la modalidad de Locación de Servicios, celebrado ad-referéndum del Poder Ejecutivo entre
el Sr. Ministro de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y las personas detalladas en el presente artículo, hasta el día 31 de
Diciembre de 2010, para cumplir funciones en el ámbito de dicho Ministerio.
Nº Apellido y Nombre D.N.I. Nº
01- Bossi María Amalia 29.384.582
02- Concha Yanina Belén 32.776.345
03- Coronel Paola Isabel 30.373.298
04- Cura Analía Valeria 33.054.931
05- Díaz Mónica Silvina 29.384.536
Art. 2º - Comuníquese, publíquese y dése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
Dr. Ricardo D. Daives
DECRETO Nº 2.128/2010
Santiago del Estero, 14 de Diciembre de 2010.-
Expediente Nº 378 - 125 - 2010.-
VISTO: el contrato de locación de servicios celebrado "ad-referéndum" del Poder Ejecutivo, entre el Sr. Ministro de Justicia, Trabajo
y Derechos Humanos, por una parte, y por la otra, las personas que figuran en el artículo Nº 1 del presente; y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, ha suscripto, los contratos de locación de servicios que se detalla en
el Art. Nº 1 del presente Decreto, por resultar necesaria la incorporación de personal capacitado en el ámbito del mismo;
Que en consecuencia, corresponde se dicte el acto administrativo de aprobación que perfeccione el trámite respectivo;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º - Apruébese la Contratación bajo la modalidad de Locación de Servicios, celebrado ad-referéndum del Poder Ejecutivo entre
el Sr. Ministro de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y las personas detalladas en el presente artículo, hasta el día 31 de
Diciembre de 2010, para cumplir funciones en el ámbito de dicho Ministerio.
Nº Apellido y Nombre D.N.I. Nº
01- Jugo María José 25.709.865
02- Ledesma María Olga 26.570.451
03- Sayago Nélida Belén 27.610.270
Art. 2º - Comuníquese, publíquese y dése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
13
13. Boletín Oficial Nº 19.387 Miércoles 5 de Enero de 2011
Dr. Ricardo D. Daives
DECRETO Nº 2.129/2010
Santiago del Estero, 14 de Diciembre de 2010.-
Expediente Nº 374 - 125 - 2010.-
VISTO: el contrato de locación de servicios celebrado "ad-referéndum" del Poder Ejecutivo, entre el Sr. Ministro de Justicia, Trabajo
y Derechos Humanos, por una parte, y por la otra, las personas que figuran en el artículo Nº 1 del presente; y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, ha suscripto, los contratos de locación de servicios que se detalla en
el Art. Nº 1 del presente Decreto, por resultar necesaria la incorporación de personal capacitado en el ámbito del mismo;
Que en consecuencia, corresponde se dicte el acto administrativo de aprobación que perfeccione el trámite respectivo;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º - Apruébese la Contratación bajo la modalidad de Locación de Servicios, celebrado ad-referéndum del Poder Ejecutivo entre
el Sr. Ministro de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y las personas detalladas en el presente artículo, hasta el día 31 de
Diciembre de 2010, para cumplir funciones en el ámbito de dicho Ministerio.
Nº Apellido y Nombre D.N.I. Nº
01- Cardelle Roberto Alejandro 21.685.270
02- Ibáñez Alejandro Anito 22.681.388
Art. 2º - Comuníquese, publíquese y dése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
Dr. Ricardo D. Daives
DECRETO Nº 2.130/2010 se detalla en el Art. Nº 1 del presente Poder Ejecutivo entre el Sr. Ministro de
Santiago del Estero, 14 de Diciembre Decreto, por resultar necesaria la Justicia, Trabajo y Derechos Humanos
de 2010.- incorporación de personal capacitado y el Sr. Gonzalo Martín Achával,
Expediente Nº 399 - 125 - 2010.- en el ámbito del mismo; D.N.I. Nº 31.296.863, hasta el día 31
VISTO: el contrato de locación de Que en consecuencia, corresponde se de Diciembre de 2010, para cumplir
servicios celebrado "ad-referéndum" del dicte el acto administrativo de funciones en el ámbito de dicho
Poder Ejecutivo, entre el Sr. Ministro de aprobación que perfeccione el trámite Ministerio.
Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, respectivo; Art. 2º - Comuníquese, publíquese y
por una parte, y por la otra, el Sr. Por ello, dése al BOLETIN OFICIAL.
Gonzalo, Martín Achával; y El Señor Gobernador de la Provincia Dr. Gerardo Zamora
CONSIDERANDO: DECRETA: Sr. Elías Miguel Suárez
Que el Ministerio de Justicia, Trabajo y Art. 1º - Apruébese la Contratación Dr. Ricardo D. Daives
Derechos Humanos, ha suscripto, los bajo la modalidad de Locación de
contratos de locación de servicios que Servicios, celebrado ad-referéndum del
DECRETO Nº 2.131/2010
Santiago del Estero, 14 de Diciembre de 2010.-
Expediente Nº 377 - 125 - 2010.-
VISTO: el contrato de locación de servicios celebrado "ad-referéndum" del Poder Ejecutivo, entre el Sr. Ministro de Justicia, Trabajo
y Derechos Humanos, por una parte, y por la otra, las personas que figuran en el artículo Nº 1 del presente; y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, ha suscripto, los contratos de locación de servicios que se detalla en
el Art. Nº 1 del presente Decreto, por resultar necesaria la incorporación de personal capacitado en el ámbito del mismo;
Que en consecuencia, corresponde se dicte el acto administrativo de aprobación que perfeccione el trámite respectivo;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º - Apruébese la Contratación bajo la modalidad de Locación de Servicios, celebrado ad-referéndum del Poder Ejecutivo entre
el Sr. Ministro de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y las personas detalladas en el presente artículo, hasta el día 31 de
Diciembre de 2010, para cumplir funciones en el ámbito de dicho Ministerio.
Nº Apellido y Nombre D.N.I. Nº
01- Alvarez Ezequiel Eduardo 31.645.797
02- Cortez Juan Carlos 24.132.814
03- Díaz Mónica Haydée 16.194.390
04- Padilla Gladys Adelma 31.989.882
Art. 2º - Comuníquese, publíquese y dése al BOLETIN OFICIAL.
14
14. Boletín Oficial Nº 19.387 Miércoles 5 de Enero de 2011
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
Dr. Ricardo D. Daives
DECRETO Nº 2.132/2010
Santiago del Estero, 14 de Diciembre de 2010.-
Expediente Nº 390 - 125 - 2010.-
VISTO: el contrato de locación de servicios celebrado "ad-referéndum" del Poder Ejecutivo, entre el Sr. Ministro de Justicia, Trabajo
y Derechos Humanos, por una parte, y por la otra, las personas que figuran en el artículo Nº 1 del presente; y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, ha suscripto, los contratos de locación de servicios que se detalla en
el Art. Nº 1 del presente Decreto, por resultar necesaria la incorporación de personal capacitado en el ámbito del mismo;
Que en consecuencia, corresponde se dicte el acto administrativo de aprobación que perfeccione el trámite respectivo;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º - Apruébese la Contratación bajo la modalidad de Locación de Servicios, celebrado ad-referéndum del Poder Ejecutivo entre
el Sr. Ministro de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y las personas detalladas en el presente artículo, hasta el día 31 de
Diciembre de 2010, para cumplir funciones en el ámbito de dicho Ministerio.
Nº Apellido y Nombre D.N.I. Nº
01- Cisterna Cura Leisa Yanina 35.344.931
02- Cortez Alejandra Analía 26.368.651
03- Guzmán, María Cecilia 29.894.227
04- Uñates Clara María 25.333.357
Art. 2º - Comuníquese, publíquese y dése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
Dr. Ricardo D. Daives
DECRETO Nº 2.134/2010 Subprograma 00 - Proyecto 00 - Claudia Guillermina Gallardo, D.N.I.
Santiago del Estero, 14 de Diciembre Actividad 01 - Partida 391 - Locación Nº 17.562.188, para cumplir funciones
de 2010.- de Servicios. en el área del mismo y con una
VISTO: el Expediente Nº 3.041 - Art. 3º - Comuníquese, publíquese, remuneración mensual equivalente a su
Código 2 - Año 2010, del registro del dése al BOLETIN OFICIAL. función.
Ministerio de Gobierno, Seguridad y Dr. Gerardo Zamora Art. 2º - El gasto que demande el
Culto; y Sr. Elías Miguel Suárez cumplimiento de la presente medida, se
CONSIDERANDO: Sr. José Emilio Neder atenderá con fondos provenientes de la
Que se tramita la autorización para la Jurisdicción Nº 11 - Programa 01 -
aprobación del Contrato bajo la DECRETO Nº 2.136/2010 Subprograma 00 - Proyecto 00 -
modalidad de Locación de Servicios, Santiago del Estero, 14 de Diciembre Actividad 01 - Partida 391 - Locación
celebrado entre el Ministerio de de 2010.- de Servicios.
Gobierno, Seguridad y Culto, y el Dr. VISTO: el Expediente Nº 3.684 - Art. 3º - Comuníquese, publíquese,
Pablo Mariano Auatt, D.N.I. Nº Código 2 - Año 2010, del registro del dése al BOLETIN OFICIAL.
30.118.420; Ministerio de Gobierno, Seguridad y Dr. Gerardo Zamora
Por ello, Culto; y Sr. Elías Miguel Suárez
El Señor Gobernador de la Provincia CONSIDERANDO: Sr. José Emilio Neder
DECRETA: Que se tramita la autorización para la
Art. 1º - Apruébase el Contrato bajo la aprobación del Contrato bajo la DECRETO Nº 2.137/2010
modalidad de Locación de Servicios, modalidad de Locación de Servicios, Santiago del Estero, 14 de Diciembre
celebrado ad-referéndum del Poder celebrado entre el Ministerio de de 2010.-
Ejecutivo entre el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Culto, y la Dra. VISTO: el Expediente Nº 3.095 -
Gobierno, Seguridad y Culto, y el Dr. Claudia Guillermina Gallardo, D.N.I. Código 2 - Año 2010, del registro del
Pablo Mariano Auatt, D.N.I. Nº Nº 17.562.188; Ministerio de Gobierno, Seguridad y
30.118.420, para cumplir funciones en Por ello, Culto; y
el área del mismo y con una El Señor Gobernador de la Provincia CONSIDERANDO:
remuneración mensual equivalente a su DECRETA: Que se tramita la autorización para la
función. Art. 1º - Apruébase el Contrato bajo la aprobación del Contrato bajo la
Art. 2º - El gasto que demande el modalidad de Locación de Servicios, modalidad de Locación de Servicios,
cumplimiento de la presente medida, se celebrado ad-referéndum del Poder celebrado entre el Ministerio de
atenderá con fondos provenientes de la Ejecutivo entre el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Culto, y el Dr.
Jurisdicción Nº 11 - Programa 01 - Gobierno, Seguridad y Culto, y la Dra. Matías Calabrese Abalos, D.N.I. Nº
15