Este documento contiene tres decretos. El primero convalida una resolución que autoriza la ejecución de trabajos adicionales en una obra pública por un monto de $539.391,75. El segundo aprueba la compra directa de equipamiento de seguridad para el Cabildo Histórico por $400.000. Y el tercero preadjudica a la firma FURTH AUTOMOTORES S.A. la provisión de dos automóviles por $276.000, en el marco de una licitación pública.
1. Boletín Oficial Nº 19.288 Martes 10 de Agosto de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
SECCION ADMINISTRATIVA
DECRETOS/2010
DECRETO Nº 1.147/2010 intervención el Tribunal de Cuentas de Que mediante Decreto Nº 1.038 del 06
Santiago del Estero, 23 de Julio de la Provincia concluyendo que se dio de Julio de 2010, se autorizó al
2010.- cumplimiento a lo observado Ministerio de Gobierno, Seguridad y
VISTO, el Expediente Nº 307 - Código precedentemente, por lo que puede Culto, a realizar la compra directa por
27 - Año 2009 y la Resolución Nº 286 proseguirse con el trámite de vía de excepción - prevista en el
de fecha 06/04/2010, dictada por la homologación de dicha resolución. Artículo 26º, Punto 3º), inciso c) de la
Dirección General de Arquitectura; y Que toma intervención Fiscalía de Ley Nº 3.742 (de Contabilidad de la
CONSIDERANDO: Estado mediante Dictamen Nº 1003 de Provincia) y Ley Nº 6.655 - de ocho (8)
Que por Resolución Serie "C" Nº 1.128 fecha 17/06/2010 indicando que no cámaras de video de alta resolución de
de fecha 12/05/2010, se homologa la existen objeciones legales para la tipo domo, una (1) consola de
Resolución Nº 686 de fecha prosecución de las presentes grabación, tres (3) joystick para el
27/07/2009 por la que se aprueba el actuaciones, debiendo ser giradas al manejo de las cámaras, tres (3) TV
pago de los Trabajos Adicionales Poder Ejecutivo a fin de que se proceda LCD de 42" para la visualización de las
realizados en la Obra: "NUEVA a Homologar la Resolución Nº imágenes y tres (3) PC con placas de
ESCUELA PRIMARIA Y JARDIN DE 286/2010 por la que se autoriza la video, conforme al Pliego de Bases y
INFANTES - SUNCHO CORRAL - ejecución de los trabajos adicionales. Condiciones Generales y Particulares,
DPTO. JUAN FELIPE IBARRA", Por ello, cuyo presupuesto oficial asciende a la
cuya Contratista es la firma J.L.F. El Señor Gobernador de la Provincia suma de $ 400.000,00 (PESOS
CONSTRUCCIONES S.R.L., cuyo DECRETA: cuatrocientos mil), con destino al
monto asciende a la suma de $ Art. 1º.- CONVALIDASE la Centro Cultural de la Provincia.
539.391,75. Resolución Nº 286 de fecha Que se agregan Facturas tipo "B" Nº
Que a fs. 26 se adjunta Póliza de 06/04/2010, dictada por la Dirección 0001-00000057, Nº 0001-00000058 y
Seguro de Caución en Garantía de General de Arquitectura mediante la 0001-00000059, de fecha 12 de Julio
ejecución de Contratos de Obras cual SE DEJA SIN EFECTO la de 2010, emitidas por la firma
Públicas de Antártida Compañía Resolución Nº 686 de fecha comercial "CONSTRU CABLE
Argentina de Seguros S.A. Nº 152.419 27/07/2009 por la que se aprueba el S.R.L." por un importe total de $
por la suma de $ 26.969,60, que cubre pago de los trabajos adicionales de la 400.000,00 (Pesos Cuatrocientos mil),
el 5% de la ampliación del monto obra: "NUEVA ESCUELA en concepto de provisión y
contractual. P R IM A RIA Y J A R D IN D E mantenimiento de 8 (ocho) domos con
Que a fs. 55 toma intervención el INFANTES - SUNCHO CORRAL - gabinete para exterior, lente autoiris,
Tribunal de Cuentas de la Provincia DPTO. JUAN FELIPE IBARRA", soporte para extensión regulables,
mediante Dictamen Nº 076 de fecha cuyo Contratista es la Empresa J.L.F. provisión y mantenimiento de una DVR
10/11/2009 en el que especifica que se CONSTRUCCIONES S.R.L., cuya de 16 canales programable 220V,
debe dejar sin efecto la Resolución copia forma parte integrante del instalación de un receptor activo NVT,
enunciada precedentemente y dictar una presente decreto. instalación de una UPS APC rackeable
nueva resolución autorizando a ejecutar Art. 2º.- AUTORIZASE a ejecutar los de 1500 VA, televisor 3 (tres) LCD de
los trabajos en cuestión, de acuerdo a lo Trabajos Adicionales conforme la 42" con soporte para su instalación, y
indicado en orden de Servicio Nº 47 del Orden de Servicio Nº 47 de fecha programación pal, un receptor de video
06/05/2009 por un monto de $ 06/05/2009 por la que se ordena la activo para 16 canales, instalación y
539.391,75 ( pesos quinientos treinta y ejecución de trabajos adicionales en la programación de dos controladores
nueve mil trescientos noventa y uno con mencionada Obra por la suma de $ para domos, instalación de un rack
setenta y cinco centavos). 539.391,75 (pesos quinientos treinta y EVO III 30vb con puerta de vidrio,
Que a fs. 59 se ha procedido a la firma nueve mil trescientos noventa y uno con provisión de tres (3) sillones de cuero
del correspondiente formulario Nº 1. setenta y cinco centavos), que con apoyabrazos y regulable, tendido y
Que a fs. 61 la Delegación Contable representa un 17,36 % sobre el monto conexión de red externa con cable auto
adjunta parte de Imp utación contractual. soportado para exterior, con herraje y
Presupuestaria Preventiva de fecha Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y fusible mecánico 200 m, montaje de
26/03/2010, en la cuenta: Jurisdicción archívese. sala de monitoreo, programación,
17 - Prog. 22 - Proy. 08 - A/O 80 - Dr. Gerardo Zamora colocación de ductos, armados de fichas
Part. 421 - Trabajos Públicos - Rentas Sr. Elías Miguel Suárez de conexión. Colocación de postes y
Generales $ 539.391,75. Arq. Argentino José Cambrini mensuras para el tendido de
Que en consecuencia, a fs. 62 el conductores.
Organismo dicta la Resolución Nº 286 DECRETO 1.150/2010 Que la Asesoría Legal del Ministerio de
de fecha 06/04/2010 por la que se deja Santiago del Estero, 23 de Julio de Gobierno en su dictamen Nº 1.864 del
sin efecto la Resolución Nº 686/2009 y 2010.- 16 de Julio de 2010, entiende que
se autoriza la ejecución de los trabajos VISTO, el Expediente Nº 792 - Código conforme luce la constancia de fs. 45 y
adicionales. 4 - Año 2010 del registro de la Jefatura 46, mediante Decreto Nº 1.038/10, del
Que mediante Dictamen Nº 032 de de Policía de la Provincia; y, Poder Ejecutivo se autorizó al
fecha 31/05/2010 toma nueva CONSIDERANDO: Ministerio de Gobierno a la compra
2
2. Boletín Oficial Nº 19.288 Martes 10 de Agosto de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
directa por vía de excepción del Puertas, que garanticen seguridad y por la firma FURTH
equipamiento necesario para la confort, dado que nuestra provincia es AUTOMOTORES S.A. por ajustarse a
cobertura de la seguridad externa del v is it a da fr ec uent e me nt e p or lo solicitado en el Pliego de Bases y
edificio del Cabildo Histórico. p er s ona lida des na ciona les e Condiciones Particulares, y fijar fecha
Conforme lo mencionado y a los internacionales, a las que hay que para la apertura del Sobre Nº 2 (Oferta
antecedentes incorporados, no existe trasladarlas a diferentes puntos y no se Económica) para el día 13 de Julio de
objeción para que se autorice el pago a cuenta con unidades para tal fin; 2010;
la firma proveedora; Que a fs. 23 obra Decreto Nº 954 de Que como resultado de la apertura del
Por ello, fecha 22 de Junio de 2010, por el cual Sobre Nº 2 (Oferta Económica)
El Señor Gobernador de la Provincia el Sr. Gobernador de la Provincia presentado por la firma FURTH
DECRETA: autoriza a llevar a cabo la Licitación AUTOMOTORES S.A., llevado a cabo
Art. 1º.- APRUEBASE la gestión Pública y Escrita Nº 2/10; en día y hora fijados oportunamente y
realizada por el Ministerio de Gobierno, Que a fs. 34 a 42 obran antecedentes que consta en Acta de Apertura que
Seguridad y Culto, a través de la cual se del cumplimiento con las publicaciones obra a fs. 449, la Comisión de
compró en forma directa por vía de en el BOLETIN OFICIAL y en diarios Preadjudicación se expide mediante
excepción - prevista en el Artículo 26º, de tirada nacional y locales, tal como lo Acta de Preadjudicación que obra a fs.
Punto 3º), iciso c) de la Ley Nº 3.742 exige la legislación vigente en la 4 6 9 s u g ir iendo: P R IM ER O :
(de Contabilidad) y Ley Nº 6.655 - materia; preadjudicar al oferente Nº 1 FURTH
autorizada mediante Decreto Nº 1.038 Que a fs. 43 obra Resolución Nº AUTOMOTORES S.A., en forma total
del 06 de Julio de 2010; y 1.088/10 mediante la cual el Sr. Jefe de el renglón Nº 1 por ajustarse a lo
AUTORIZASE el pago de las Facturas Gabinete designa a los miembros de la solicitado en los Pliegos de Bases y
tipo "B" Nº 0001-00000057, Nº Comisión de Preadjudicación y Condiciones Particulares y de Cláusulas
0001-00000058 y Nº 0001-00000059, Comisión de Recepción; Particulares y por no superar el 20% del
de fecha 12 de Julio de 2010, emitidas Que a fs. 44 a 46 obran constancia de presupuesto oficial, la cantidad de dos
por la firma comercial "CONSTRU las invitaciones cursadas para el Acto (2) automóviles tipo Sedan, Cuatro
CABLE S.R.L.", en concepto de ocho de Apertura al H. Tribunal de Cuentas, Puertas, por la suma de $ 276.000,00
(8) cámaras de video de alta resolución Escribanía de Gobierno y Dirección (son Pesos Doscientos Setenta y Seis
de tipo domo, una (1) consola de General de Rentas; Mil), siendo el Presupuesto Oficial del
grabación, tres (3) joystick para el Que en el Acto de Apertura, llevado a Renglón Nº 1 de $ 260.000,00 (son
manejo de las cámaras, tres (3) TV cabo el día 5 de Julio de 2010, se Pesos Doscientos Sesenta Mil),
LCD de 42" para la visulaización de las presentaron las siguientes firmas incremento que se encuentra
imágenes y tres (3) PC con placas de comerciales: FURTH contemplado en el Decreto Acuerdo
video, por un importe de $ 400.000,00 AUTOMOTORES S.A. y GEMSA Serie "B" Nº 83/78, Artículo 9.6. "Del
(PESOS CUATROCIENTOS MIL), AUTOMOTORES S.A., encontrándose Contrato";
con destino al Centro Cultural de la presentes en dicho acto los miembros Que a fs. 473 interviene Asesoría Legal
Provincia. de la Comisión de Preadjudicación de Jefatura de Gabinete que mediante
Art. 2º.- Autorízase a la Contaduría designados al efecto y representantes Dictamen Nº 922/10, concluye:
General de la Provincia a emitir la del H. Tribunal de Cuentas, Escribanía "Cumplido el análisis de los aspectos
correspondiente Orden de Pago por la de Gobierno y Dirección General de formales - legales exigidos por la
suma de $ 400.000,00 (PESOS Rentas. En el mismo acto la Comisión reglamentación vigente para el presente
CUATROCIENTOS MIL), con de Preadjudicación por unanimidad trámite, no se advierte objeción jurídica
imputación a la Jurisdicción Nº 11, decide RECHAZAR la oferta que formular a la prosecución del
Prog. 12, Subp. 00, Proy. 00, Act. 00, presentada por la firma GEMSA mismo", y continúa: "se entienden
Part. 441 "Equipos de Seguridad AUTOMOTORES S.A., devolviendo el cumplidos los extremos legales en la
Varios". Sobre Nº 2 sin abrir a los Contratación de marras, por lo que se
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese, representantes de la firma, por no sugiere que el Sr. Gobernador de la
dése al BOLETIN OFICIAL. presentar documentación cuyo Provincia aprueba la Licitación Pública
Dr. Gerardo Zamora incumplimiento se encontraba entre las Nº 2/10";
Sr. Elías Miguel Suárez causales de rechazo previstas por el Que otorgada la intervención al H.
Sr. José Emilio Neder Art. 4.2.8. del Pliego de Bases y Tribunal de Cuentas, la Sala de Primera
Condiciones Particulares; Nominación en atención al informe
DECRETO Nº 1.171/2010 Que analizada la documentación producido por la Comisión de Estudio
Santiago del Estero, 26 de Julio de presentada en la apertura de los Sobres de Pliegos que obra a fs. 476 a 477,
2010.- Nº 1 (Oferta Técnica), la Comisión de resuelve: "se comparte el criterio de la
VISTO: el Expediente Nº 688 - Código Preadjudicación mediante Acta de Comisión de Preadjudicación en cuanto
127 - Año 2010, iniciado por Jefatura Pronunciamiento que obra a fs. 443 se sugiere preadjudicar a la firma
de Gabinete, y el Decreto Nº 954/10; y sugiere: rechazar la presentación de la FURTH AUTOMOTORES S.A.", y
CONSIDERANDO: firma GEMSA AUTOMOTORES S.A. concluye: "No existiendo observaciones
Que por las actuaciones del Visto, el por incumplimiento del numeral 4.2, que formular se remiten los presentes
Señor Jefe de Gabinete de Ministros inciso 8 del Pliego de Bases y actuados para la prosecución del
expresa la necesidad de adquirir dos Condiciones Particulares; declarar trámite";
automóviles tipo Sedan, Cuatro admisible la documentación presentada Que el presente Decreto se dicta de
3
3. Boletín Oficial Nº 19.288 Martes 10 de Agosto de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
conformidad con las Leyes Nº 6.974 de CIUDADES CAPITAL Y LA BANDA Veintiocho c/16/100);
Presupuesto General de la Provincia, Nº - SANTIAGO DEL ESTERO", y se Que a fs. 1731/1732 la Comisión de
3.742, Capítulo II, Título III - Régimen autoriza a la Dirección General de la Preadjudicación estima que teniendo en
de Contrataciones, Nº 6.655, Artículo Energía el llamado a Licitación Pública cuenta los antecedentes obrantes, la
10 modificado por Decreto Nº 77/09 y y Escrita de la obra de que se trata, con documentación presentada y la oferta
Nº 6.933 de Administración Financiera un Presupuesto Oficial de $ económica realizada como así también
y Control Interno del Sector Público 16.975.333,55 y un plazo de ejecución considerando el interés general y el bien
Provincial; de 360 (trescientos sesenta) días común, aconseja preadjudicar la obra de
Por ello, corridos; que se trata a la Empresa Ing. DANIEL
El Señor Gobernador de la Provincia Que el acto de apertura se realizó el día A. PRIVITERA - LINEAS
DECRETA: 16/6/2010, con la presencia de ELECTRICAS S.A. - U.T.E, con una
Art. 1º - Apruébase la Licitación representantes de Fiscalía de Estado, la oferta de $ 19.568.628,16 (Pesos
Pública y Escrita Nº 2/10 llevada a Escribanía de Gobierno, Contaduría Diecinueve Millones Quinientos
cabo por Jefatura de Gabinete, a los General de la Provincia, Tribunal de Sesenta y Ocho Mil Seiscientos
fines de la adquisición de la cantidad de Cuentas de la Provincia, y del Veintiocho con Dieciséis Centavos), lo
dos (2) automóviles tipo Sedan, Cuatro Organismo: que representa un 15,28% en más con
Puertas, para ser utilizados para el -Primer proponente: Empres a respecto al presupuesto oficial;
traslado de funcionarios del Organismo CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Que el Tribunal de Cuentas de la
y Visitantes especialmente invitados S.A., en principio cumple con los Provincia mediante Dictamen Nº 224 de
por el Sr. Gobernador de la Provincia. requisitos exigidos en el Pliego y demás fecha 7/7/2010 comparte el criterio
Art. 2º - Adjudícase en forma total el Documentación exigida en el mismo, expuesto por su Comisión de Estudio,
Renglón Nº 1 de la presente Licitación acompaña Recibo de Tesorería General considerando viable la prosecución del
Pública y Escrita Nº 2/10 a la firma de la Provincia como Garantía de trámite;
FURTH AUTOMOTORES S.A., la Oferta. Cumple con Sellado de Ley. Que Fiscalía de Estado en su Dictamen
cantidad de dos (2) automóviles tipo Cotiza por $ 20.314.554,75 (Pesos Nº 1.228 de fecha 22/7/2010 entiende
Sedan, Cuatro Puertas, marca Veinte Millones Trescientos Catorce que no existen reparos para continuar
Volkswagen, Modelo Vento 2.5 Luxury Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro con la gestión, mediante el dictado del
Wood, por la suma de Pesos Doscientos c/75/100); respectivo acto administrativo que
Setenta y Seis Mil ($ 276.000,00), por - Segundo proponente: Empresa Ing. apruebe la adjudicación de que se trata;
ajustarse a lo solicitado en los Pliegos CARLOS A. MONTI, en principio Por ello,
de Cláusulas Particulares y de Bases y cumple con los requisitos exigidos en el El Señor Gobernador de la Provincia
Condiciones Particulares y por no Pliego y demás Documentación exigida DECRETA:
superar el 20% del presupuesto oficial, en el mismo, acompaña Recibo de Art. 1º - Apruébase la Licitación
en un todo de acuerdo a los Tesorería General de la Provincia como Pública y Escrita Nº 2 para la Obra:
considerandos precedentes. Garantía de Oferta, cumple con Sellado "RED DE MEDIA TENSION Y BAJA
Art. 3º - La presente erogación será de Ley. La Comisión observa que la TENSION EN BARRIOS DE LAS
atendida con fondos provenientes de la Constancia de Inscripción del IERIC se CIUDADES DE CAPITAL Y LA
Jurisdicción 10 - Jefatura de Gabinete - encuentra vencida y se le concede el BANDA", y ADJUDICASE la misma
Programa 01 - Acciones Centrales de plazo de 48 horas para la Presentación a la Empresa Ing. DANIEL A.
Jefatura de Gabinete - P.p. 432 - de la Constancia vigente. Cotiza por $ PRIVITERA - LINEAS ELECTRICAS
"Equipos de Transporte, Tracción y 19.911.332,38 (Pesos Diecinueve S.A. - UTE, por la suma de $
Elevación". Millones Novecientos Once Mil 19.568.628,16 (Pesos Diecinueve
Art. 4º - Comuníquese, regístrese, Trescientos Treinta y Dos c/38/100). Millones Quinientos Sesenta y Ocho
publíquese, dése al BOLETIN La Comisión deja constancia que en la Mil Seiscientos Veintiocho con
OFICIAL, cumplido, archívese. presentación del plan de trabajos, curva Dieciséis Centavos) lo que representa
Dr. Gerardo Zamora de inversiones y plan de acopio se un 15,28% en más con respecto al
Sr. Elías Miguel Suárez encuentra c o n los s ellos presupuesto oficial y un plazo de
correspondientes, pero sin las firmas ejecución de 360 (Trescientos Sesenta)
DECRETO Nº 1.172/2010 del representante técnico ni del legal en días corridos.
Santiago del Estero, 26 de Julio de la carpeta original; Art. 2º - Autorízase al Sr. Ministro de
2010.- - Tercer proponente: Empresa Ing. Obras y Servicios Públicos, a la firma
VISTO: el Expediente Nº 462 - Código DANIEL A. PRIVITERA - LINEAS del Contrato respectivo.
29 - Año 2010 del registro de la ELECTRICAS S.A. - U.T.E., en Art. 3º - El presente Decreto será
Dirección General de Energía y el principio cumple con los requisitos refrendado por el Sr. Ministro de
Decreto Nº 0.777 de fecha 28/5/2010; exigidos en el Pliego y demás Economía por tratarse de un Proyecto
y documentación exigida en el mismo, Plurianual.
CONSIDERANDO: acompaña Recibo de Tesorería General Art. 4º - Comuníquese, publíquese y
Que por el mismo se aprueba la de la Provincia como Garantía de archívese.
Documentación Técnica para la Oferta, Cumple con Sellado de Ley. Dr. Gerardo Zamora
ejecución de la Obra: "RED DE Cotiza por $ 19.568.628,16 (Pesos Sr. Elías Miguel Suárez
MEDIA TENSIO N Y BAJ A Diecinueve Millones Quinientos Ing. Argentino José Cambrini
TENSION EN BARRIOS DE LAS Sesenta y Ocho Mil Seiscientos CPN Atilio Chara
4
4. Boletín Oficial Nº 19.288 Martes 10 de Agosto de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
DECRETA: ochenta y ocho) del 20 de Abril de
DECRETO Nº 1.187/2010 Art. 1º: Homológase y apruébase en 2010, en concepto de adquisición de
Santiago del Estero, 30 de Julio de todas sus partes el Contrato de dos (2) ambulancias para Comisiones
2010. Locación de Servicios suscripto entre el Municipales.
VISTO: el Expediente Nº 35.598 - Ministro de Salud y Desarrollo Social, Que la Asesoría Legal del Ministerio de
Código 33 - Año 2009; y Dr. Luis César Martínez y la firma Gobierno en su Dictamen Nº 916 del 29
CONSIDERANDO: TACSE RADIANTE S.H. representada de Abril de 2010, entiende que se
Que mediante el mismo se gestiona la por su apoderado Dr. Carlos Alberto advierte que el procedimiento en
aprobación del Contrato de Locación de Ramón Gozal, por la provisión de cuestión se encuentra en su etapa de
Servicios suscripto entre el Ministerio acelerador lineal (Tratamientos conclusión, habiendo ya tomado
de Salud y Desarrollo Social, Dr. Luis oncológicos por terapia radiante), a intervención el Tribunal de Cuentas de
Martínez y la firma TACSE pacientes derivados del Ministerio de la Provincia, destacando que las
RADIANTE S.H. representada por su Salud y Desarrollo Social, a partir del advertencias formuladas por dicho
apoderado Dr. Carlos Alberto Ramón mes de Julio/2010 hasta Julio del 2011; organismo han sido debidamente
Gozal, por la provisión de acelerador Art. 2º: El gasto que demande el subsanadas. De esta manera no existe
lineal (Tratamientos oncológicos por cumplimiento del presente Decreto se objeción para que se lleve a cabo el
terapia radiante), a pacientes derivados atenderá con fondos de la Partida: proceso licitatorio, coincidiendo con lo
del Ministerio de Salud y Desarrollo F.R.S. 11281 - Jur. 15 - Prog. 11 - expresado por el organismo de
Social, a partir del mes de Julio/2010 Subpr. 0 - Proy. 0 - A/O 6 - Part. 514 - contralor respecto a que no corresponde
hasta Julio del 2011; Ayuda Social a Personas, debiendo evaluar los precios presupuestados, las
Que a fs. 77 obra parte de imputación Delegación Contable de Salud calidades exigidas o aspectos técnicos
presupuestaria emitido por la (Recursos Afectados), librar la ni sobre las razones de mérito,
Delegación Contable de Salud respectiva Orden de Pago, a favor de la oportunidad y conveniencia. No
(Recursos Afectados), por la suma total mencionada firma.- obstante lo mencionado y sin perjuicio
de $ 11.600,00 (PESOS CIENTO Art. 3º: Regístrese, comuníquese, dése de que como lo señala el informe de fs.
ONCE MIL SEISCIENTOS), en al BOLETIN OFICIAL, remítase copia 45, restará la intervención de la Jefatura
concepto de pago por seis meses de autenticada al Honorable Tribunal de de Gabinete, se deberá tener presente la
contrato Julio del 2010 a Diciembre del Cuentas de la Provincia y pase a la sugerencia formulada por el mismo
2010; Delegación Contable de Desarrollo informe, respecto a que los requisitos
Que a fs. 48 obra Formulario Nº 1 Social, a sus efectos. exigidos hagan factible que la
debidamente conformado; Dr. Gerardo Zamora participación de los oferentes, no se vea
Que a fs. 71 el Servicio de Auditoria Sr. Elías Miguel Suárez restringida.
del Honorable Tribunal de Cuentas de Dr. Luis César Martínez Que la Jefatura de Gabinete determina
la Provincia luego del análisis del que habiendo tomado conocimiento del
ex p ed ien t e r e a l i z a d iv er s a s DECRETO Nº 1.188/2010 trámite de referencia de conformidad
observaciones en el Formulario Nº 1, en Santiago del Estero, 30 de Julio de del tramite según corresponda, de
las cláusulas del convenio y en el parte 2010.- acuerdo a la normativa vigente.
de afectación presupuestaria, y expresa VISTO, el Expediente Nº 322 - Código Que el Tribunal de Cuentas de la
que luego de cumplimentados los 2 - Año 2010 del registro del Ministerio Provincia en su intervención pertinente
requisitos administrativos de rigor, se de Gobierno, Seguridad y Culto; y, expresa, que analizadas las actuaciones
deberá autorizar y aprobar por Decreto CONSIDERANDO: se advierte que se dió cumplimiento
del Poder Ejecutivo Ejecutivo; Que por el mismo se gestiona el parcial a las observaciones realizadas
Que a fs. 86 Jefatura de Gabinete de la llamado a Licitación Pública y Escrita por ese organismo, ya que no se
Provincia toma intervención y aconseja con el objeto de adquirir dos (2) modificó el monto consignado en el
la continuidad del trámite; camionetas furgón mediano con techo Formulario 1, de tal forma que guarde
Que a fs. 89 Fiscalía de Estado solicita elevado 313-CDI-3550-VI, con relación con los presupuestos
se cumplimente las observaciones equipamiento para ambulancia de adjuntados.
realizadas oportunamente a fs. 71 con traslado, con las características Que Fiscalía de Estado en su Dictamen
carácter de muy urgente; detalladas en el Formulario Nº 1, por un Nº 1052 del 29 de Junio de 2010, entre
Que se encuentra debidamente monto total aproximado de $ otras consideraciones expresa, que de la
cumplimentadas las observaciones 429.352,44 (Pesos cuatrocientos compulsa de las actuaciones surge que
realizadas por el Honorable Tribunal de veintinueve mil trescientos cincuenta y el pliego de condiciones inserto en
Cuentas de la Provincia a fs. 71, en lo dos con cuarenta y cuatro centavos), autos, reúne los requisitos habituales
respecta al período estipulado en el con destino a este Ministerio de para este tipo de operatoria, en virtud
Formulario Nº 1 de fs. 48/49, al parte Gobierno. de lo cual, y previo cumplimiento de las
de imputación presupuestaria de fs. 77 Que obra Parte de Imputación observaciones formuladas por el
y al plazo de contratación (12 meses), Presupuestaria del Programa 01, Subp. Tribunal de Cuentas, corresponde la
c o n si g n a d o en la C láu s u la 00, Proy. 00, A/O 00, Partida 432 prosecución del trámite de Ley, el cual
Decimoséptima del convenio que obra "Equipamiento de Transporte, tracción debe ser aprobado por el Decreto del
a fs. 93 a 96 de autos; y elevación", por un importe de $ Poder Ejecutivo. Se deja expresa
Por ello, 435.824,88 (pesos cuatrocientos treinta constancia que no es función de esa
El Señor Gobernador de la Provincia y cinco mil ochocientos veinticuatro con F is ca lí a, pronunciarse s o b r e
5
5. Boletín Oficial Nº 19.288 Martes 10 de Agosto de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
merituación o conveniencia del llamado El Señor Gobernador de la Provincia CUATROCIENTOS VEINTINUEVE
a licitación fundado en la necesidad o DECRETA: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
no de los productos a licitar, así como Art. 1º.- AUTORIZASE a la Dirección DOS CON CUARENTA Y CUATRO
de las características de los mismos General de Administración del CENTAVOS).-
invocadas en el Pliego de Condiciones Ministerio de Gobierno para el llamado Art. 2º.- El presente gasto será atendido
Pa r t i c u l a r es y l o s p recio s a Licitación Pública y Escrita y con los fondos pertenecientes a la
presupuestarios; todo lo cual APRUEBASE los pliegos de bases y Programa 01, Subp. 00, Proy. 00, A/O
constituyen apreciaciones de carácter condiciones que regirá en el 00, Partida 432 "Equipos de transporte,
técnico y funcional que exceden el procedimiento de contratación para la tracción y elevación".-
dictamen legal. adquisición de dos (2) camionetas Art. 3º.- Comuníquese, publíquese,
Que en indicación superior se advierte furgón mediano con techo elevado dése al BOLETIN OFICIAL y cúrsese
que se deberá llamar a licitación por el 313-CDI-3550-VI, con equipamiento a los Organismo competentes, a sus
monto de $ 429.352,44 (pesos para ambulancia de traslado, con las efectos.-
cuatrocientos veintinueve mil características detalladas en el Dr. Gerardo Zamora
trescientos cincuenta y dos con cuarenta Formulario Nº 1 (fs. 61), con destino a Sr. Elías Miguel Suárez
y cuatro centavos), tal como lo certifica este Ministerio de Gobierno, cuyo Sr. José Emilio Neder
el Formulario Nº 1 de fojas 61 de autos; presupuesto oficial asciende a la suma
Por ello, de $ 4 2 9 .3 52,44 (PESOS
DECRETO Nº 1.189/2010
Santiago del Estero, 30 de Julio de 2010.
VISTO: los Contratos de Locación de Servicio, celebrado entre el Jefe de Gabinete, y las personas consignadas en nómina Anexa;
y
CONSIDERANDO:
Que la celebración de los contratos de locación de servicio se fundamenta en la atención a la necesidad de Recursos Humanos;
Que mediante el instrumento legal mencionado los Contratados se comprometen a desempeñar funciones en el ámbito de Jefatura
de Gabinete y/o dependencia pública que se le asigne, con una remuneración mensual prevista en la Cláusula Cuarta del mismo,
imputándose la erogación resultante en la partida Jurisdicción 10 - Programa 01 "Acciones Centrales de Jefatura de Gabinete" - P.
p. 391 "Locación de Servicios";
Que la contratación se efectúa a fin de cubrir distintas áreas, revistiendo de singular importancia con el objeto de cumplir con la
ejecución eficaz de las acciones administrativas y garantizar los servicios que demanda la comunidad;
Que tal situación demanda al Poder Ejecutivo Provincial adoptar idéntico criterio que contribuya a que el alcance de tal medida sea
validamente eficaz;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º.- APRUEBANSE los Contratos de Locación de Servicios celebrados entre el Sr. Jefe de Gabinete, en representación del
Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, y las personas que se consignan en Nómina Anexa, la cual pasa a formar parte
integrante del presente Decreto, conforme a los emolumentos y por el período que se detalla.-
Art. 2º.- La presente erogación será imputada a la Jurisdicción 10 - Programa 01 "Acciones Centrales de Jefatura de Gabinete" -
P. p. 391 "Locación de Servicios".-
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese, dése al BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gerardo Zamora
Elías Miguel Suárez
Nómina Anexa
Nº Apellido y Nombre D.N.I.
1º Argañaraz, Carlos Javier 25.709.786
2º Buffa Montalvo, Claudia 16.970.434
3º Garnica Torres, Viviana Verónica 23.886.833
4º Montenegro, María de los Angeles 25.596.256
5º Rigourd, Carlos Alberto 27.391.529
DECRETO Nº 1.102/2010 de Datos Enterprise Edition- inciso c) y d) de la Ley de
Santiago del Estero, 16 de Julio de Procesador por 3 años; y Contrataciones;
2010.- CONSIDERANDO: Que se agrega al presente trámite la
Ref.: Expediente Nº 050 - 93 - 2010.- Que se agrega el Formulario Nº 1, por propuesta económica presentada por la
VISTO: el Expediente de referencia, $ 234.839,98 debidamente autorizado Firma Altec S.A., y también el
por el cual la Dirección General de por autoridad competente, mediante la convenio marco del cual surge la
Informática solicita la autorización de modalidad de contratación directa necesidad de renovación del mismo;
la contratación directa para la encuadrándose la misma en las Que se expide el Servicio Jurídico del
renovación de la Licencia Oracle -Base excepciones previstas en el Art. 26, Ministerio de Economía, considerando
6
6. Boletín Oficial Nº 19.288 Martes 10 de Agosto de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
que conforme al estado del trámite y en copia a Contaduría General y al Que de fs. 635 a 643 obra Dictamen de
virtud a lo dispuesto en Decreto Nº Tribunal de Cuentas de la Provincia. la Comisión de Evaluación de fecha 28
077/09, aconseja elevar el presente para Dr. Gerardo Zamora de Abril de 2010, consignando que en
consideración y aprobación del Poder Sr. Elías Miguel Suárez el Acto de Apertura no se realizaron
Ejecutivo; CPN Atilio Chara formales impugnaciones y que se
Que ha tomado intervención la presentaron las siguientes firmas
Delegación Contable del área comerciales: Primera Propuesta: LUAR
realizando la reserva del crédito DECRETO Nº 1.190/2010 S.R.L. y Segunda Propuesta:
pertinente, y el gasto será imputado a la Santiago del Estero, 30 de Julio de STILNOVO S.A., realizando la
Jurisdicción 12 - Programa 01 - P.p. 2010.- siguiente cotización: LUAR S.R.L.:
Ref.: Expediente Nº 3.033/58/2009.- renglón Nº 1: 990 Conjuntos
481 - Programas de Computación -
VISTO: el Expediente de la referencia, Unipersonales - precio unitario $
Ejercicio 2010;
mediante el cual se tramita la Licitación 484,00, total del renglón: $
Que se detalla las condiciones en la que
Pública y Escrita Nº 01/2009, destinada 479.160,00; renglón Nº 2: 299
se efectuará la contratación, y se agrega
a la Adquisición de Mobiliario Escolar conjuntos bipersonales, precio unitario
documentación de la contratación $ 660,00, total del renglón: $
original, que refleja la Contratación con destino a diferentes
establecimientos educativos de la 197.340,00 y renglón Nº 3: 98
Directa que se realizó con la firma armarios metálicos, precio unitario $
Provincia con un Presupuesto Oficial de
Altec S.A. en el Año 2007; 1.760,00, total del renglón: $
$ 771.800,00; y
Que ha tomado intervención el H. 172.480,00. Total de cotización: $
CONSIDERANDO:
Tribunal de Cuentas de la Provincia, 848.980,00 (Pesos Ochocientos
Que por Decreto Nº 0.144 de fecha 25
expresando que: "analizadas las Cuarenta y Ocho Mil Novecientos
de Febrero de 2010, se aprueba la
actuaciones, esta Comisión considera Documentación Técnica del llamado a Ochenta), y STILNOVO S.A.: renglón
que estando contemplada la renovación Licitación Pública y Escrita Nº Nº 1: 990 conjuntos unipersonales,
por común acuerdo de las partes en la 01/2009, Programa Componente precio unitario: $ 479,00, total del
cláusula séptima del contrato celebrado Equipamiento y se autoriza al renglón: $ 474.210,00; renglón Nº 2:
oportunamente y encuadrándose la Ministerio de Educación a fijar fecha y 290 conjuntos bipersonales, precio
gestión en las excepciones previstas en realizar el llamado a Licitación Pública unitario $ 654,00. Total del renglón: $
la Ley de Administración Financiera, se Nº 01/09; 195.546,00 y renglón Nº 3: 98
puede dar continuidad al trámite Que a fs. 112, obra Resolución de la armarios metálicos, precio unitario: $
administrativo para el dictado del Coordinadora General de la U.C.P. Nº 1.740,00, total del renglón: $
Decreto correspondiente"; 014 de fecha 15 de Marzo de 2010 por 170.520,00, total de cotización: $
Que la Dirección General de la cual se fija como fecha de Apertura 840.276,00 (Pesos Ochocientos
de Sobres el día 15 de Abril de 2010 y Cuarenta Mil Doscientos Setenta y
Administración del Ministerio de
se designa a los integrantes de las Seis);
Economía, a fs. 19, indica el dictado del
Comisiones de Evaluación y de Que la Comisión Evaluadora aconseja
presente acto administrativo;
Recepción de Bienes; preadjudicar a la firma STILNOVO
Por ello,
Que obra en las actuaciones las S.A. por la suma de $ 840.276,00
El Señor Gobernador de la Provincia (Pesos Ochocientos Cuarenta Mil
DECRETA: publicaciones en la Página Web,
BOLETIN OFICIAL y las invitaciones Doscientos Setenta y Seis) los
Art. 1º - Autorízase la contratación siguientes renglones: Nº 1: 990
directa de la renovación de la Licencia a Escribanía de Gobierno, la Dirección
General de Rentas y Tribunal de conjuntos unipersonales, precio
Oracle -Bases de Datos Enterprise unitario: $ 479,00, total del renglón: $
Cuentas de la Provincia;
Edition- Procesador por 3 años, por el 474.210,00; Nº 2: 290 conjuntos
Que de fs. 143 a 620 obra la
precio estimado de $ 234.839,98 bipersonales, precio unitario: $ 654,00,
documentación presentada por las
(Pesos: Doscientos Treinta y Cuatro firmas STILNOVO S.A. y LUAR total del renglón: $ 195.546,00 y Nº 3:
Mil Ochocientos Treinta y Nueve S.R.L. en el acto de Apertura de la 98 armarios metálicos, precio unitario:
c/9 8/ 10 0), conforme las Licitación Pública Nº 01/09; $ 1.740,00, total del renglón: $
especificaciones contenidas en el Que de fs. 621 a 624 corre glosada 170.520,00;
Formulario Nº 01, con encuadre en las Acta de Apertura de sobres de fecha 15 Que a fs. 656/657 obra dictamen del
excepciones del Artículo 26º, Punto 3, de Abril de 2010 suscriptas por los Tribunal de Cuentas de la Provincia
Inciso c) y d) de la Ley de Contabilidad integrantes de la Comisión de aconsejando la adjudicación de la
vigente Nº 3.742, en vigencia por la Evaluación; Licitación Pública Nº 01/09 a la firma
Ley Nº 6.933 de Administración Que a fs. 627 el Registro de Penas y STILNOVO S.A., y que se adjunte las
Financiera, en base a lo expuesto en los Sanciones de la Secretaría de la publicaciones en los diarios locales;
considerandos precedentes. Gobernación eleva informe de las Que de fs. 660 a 662 corre glosadas
Art. 2º - El presente gasto se imputará empresas participantes; copias certificadas de publicaciones del
Que de fs. 630 a 634 se adjunta llamado a Licitación en diarios de tirada
a la Jurisdicción 12 - Programa 01 -
informe del Análisis de Muestra provincial;
P.p. 481 - Programas de Computación
suscripto por el Responsable de Que a fs. 668 obra dictamen de Fiscalía
- Ejercicio 2010.
Equipamient o de la Unidad de Estado donde se analiza las
Art. 3º - Comuníquese, regístrese y
Coordinadora Provincial; actuaciones y aconseja la continuidad
dése al BOLETIN OFICIAL. Gírese
7
7. Boletín Oficial Nº 19.288 Martes 10 de Agosto de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
del trámite con el dictado del acto 6.890.- Que el acto de apertura del Sobre Nº 1
administrativo correspondiente que Que obran planillas detallando los se realizó el día 12/7/2010, con la
disponga la adjudicación de la nombres de los beneficiarios con sus presencia de representantes de
Licitación Pública Nº 01/09 a la firma respectivos números de documentos y Escribanía de Gobierno y del
STILNOVO S.A.; el monto a percibir debidamente Organismo:
Que mediante Nota DI Nº 7.418 de conformado por el Habilitado y el - Primera y única propuesta: de la firma
fecha 8 de Julio de 2010 la Dirección Director General de Administración de C.A.M.H. S.A., en principio cumple
de Infraestructura del Ministerio de Secretaría de General de la con los requisitos exigidos en el Pliego,
Educación de la Nación otorga el Gobernación.- presenta Sellado de Ley, documentación
correspondiente apto financiero; Que ha tomado intervención la original, duplicado y triplicado. La
Por ello, Asesoría Legal de Secretaría General de apoderada de la empresa declara bajo
El Señor Gobernador de la Provincia la Gobernación sin formular objeción juramento que según pliego, Art. 17,
DECRETA: legal alguna.- inciso 6, el depósito de garantía de la
Art. 1º - Apruébase la Licitación Por ello, oferta expedida por Tesorería General
Pública Nº 01/09 - Programa El Señor Gobernador de la Provincia de la Provincia se encuentra agregado
Componente Equipamiento, cuyo DECRETA: en el Sobre Nº 2;
objeto es la adquisición de mobiliario Art. 1º: Apruébase la nómina de Que el acto de apertura del Sobre Nº 2
escolar con destino a distintos Beneficiarios de la Pensión de Guerra se realizó el día 16/7/2010, con la
Establecimientos Educativos de la Honorífica correspondiente al Mes de presencia de representantes de
Provincia con un Presupuesto Oficial de Julio de 2010, a favor de los Ex Escribanía de Gobierno, la Dirección
$ 771.800,00 y adjudícase a la firma Soldados Combatientes de Malvinas.- General de Rentas y del Organismo:
STILNOVO S.A., la Licitación Pública Art. 2º: Autorízase el pago de la -Primera y única propuesta: de la firma
Nº 01/2009, Programa Componente nómina de beneficiarios que se aprueba C.A.M.H. S.A., en principio cumple
Equipamiento por un total de $ en el Artículo primero, en la suma de $ con los requisitos exigidos en el Pliego.
840.276,00 (Pesos Ochocientos 195.336 (Pesos Ciento Noventa y Cotiza por $ 8.045.410,76 (Pesos Ocho
Cuarenta Mil Doscientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Seis), Millones Cuarenta y Cinco Mil
Seis), en un todo y de acuerdo a los conforme a detalle de planillas Cuatrocientos Diez con Setenta y Seis
considerandos que anteceden. confeccionadas por Habilitación de Centavos), presenta garantía de oferta,
Art. 2º - Impútese la suma de $ Secretaría General de la Gobernación cumple con el sellado de Ley;
840.276,00 a la Jurisdicción 16 - que corren en el expediente de Que la Comisión de Preadjudicación,
Ministerio de Educación - Programa 01 referencia, todo ello con cargo a la mediante Acta de fecha 7/7/10, que
- Actividad 02 - Partida 435 - "Equipo Juris dicció n 20 - Pr ogr a ma corre agregada a fs. 272, aconseja la
Educacional y Recreativo" - Recursos 01-00-00-01, Partida 514.- adjudicación de la obra de que se trata
Afectados - Cuenta Pacto Federal Art. 3º: Comuníquese, publíquese, a la firma C.A.M.H. S.A., la que
Educativo. cúr s ese a l os or ganis mos constituye una propuesta admisible y
Art. 3º - Comuníquese, publíquese y correspondientes. ser la única oferta, por el monto de $
dése al BOLETIN OFICIAL. Dr. Gerardo Zamora 8.045.410,76 (Pesos Ocho Millones
Dr. Gerardo Zamora Sr. Elías Miguel Suárez Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos
Sr. Elías Miguel Suárez Dra. Matilde O'Mill Diez con Setenta y Seis Centavos) lo
Dra. María Fernanda Gómez que representa un 12,80% en más con
Macedo DECRETO Nº 1.192/2010 respecto al presupuesto oficial;
Santiago del Estero, 30 de Julio de Que el Tribunal de Cuentas de la
DECRETO Nº 1.191/2010 2010.- Provincia mediante Dictamen Nº 244 de
Santiago del Estero, 30 de Julio de VISTO: el Expediente Nº 1.315 - fecha 23/7/2010 comparte el criterio
2010. Código 27 - Año 2010 del registro de la expuesto por su Comisión de Estudio,
VISTO: Que el Registro de Dirección General de Arquitectura y el considerando viable la prosecución del
Beneficiarios de ExCombatientes de Decreto Nº 0.925 de fecha 16/6/2010; trámite, previo agregado del informe del
Ma l v ina s, eleva n ó min a d e y Registro de Penas y Sanciones;
Beneficiarios de Pensión de Guerra CONSIDERANDO: Que Fiscalía de Estado en su Dictamen
Honorífica correspondiente al mes de Que por el mismo se aprueba la Nº 1.238 de fecha 28/7/2010, señala:
Julio del año en curso, a efectos de que Documentación Técnica para la "el procedimiento por el que ha
se apruebe la nómina de beneficiarios y ejecución de la Obra: "DEMOLICION transitado la Licitación, se ha ajustado
se autorice su pago; y Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO a la normativa vigente y Pliegos de
CONSIDERANDO: NUEVA ESCUELA Nº 281 HENRY Bases y Condiciones Generales y
Que en consecuencia se torna necesario DUNANT - CIUDAD CAPITAL", y se Particulares, habiéndose respetado los
el dictado del presente acto autoriza a la Dirección General de procedimientos para la presentación,
administrativo con el objeto de aprobar Arquitectura a realizar el llamado a a p ert ura y veri f ica ció n del
la nómina presentada y permitir la Licitación Pública y Escrita Nº 03 de la cumplimiento de los requisitos de
correspondiente liquidación a los obra de que se trata, con un admisibilidad de la oferta, la valoración
beneficiarios que han cumplimentado Presupuesto Oficial de $ 7.132.800,00 de la propuesta y la conclusión del
con los requisitos exigidos por la Ley y un plazo de ejecución de 360 trámite previo a la adjudicación, por lo
Nº 6.656, modificado por Ley Nº (trescientos sesenta) días corridos; que no existen reparos para continuar
8
8. Boletín Oficial Nº 19.288 Martes 10 de Agosto de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
con el trámite para la aprobación de la Municipal de Mailín, Departamento Que a fs. 53 se adjunta Póliza de
adjudicación a la firma C.A.M.H. S.A. Avellaneda. Seguro de Caución en Garantía de
EMPRESA CONSTRUCTORA por la Que de la documental incorporada ejecución de Contratos de Obras
suma que cotiza, debiendo emitirse el surge el dictado de la Resolución Públicas de Finanzas y Créditos S.A.
pertinente acto administrativo por parte Ministerial Nº 0.5 5 1 /2010 Compañía de Seguros Nº 199.630 por
del Poder Ejecutivo Provincial, ad-referéndum del Poder Ejecutivo, la suma de $ 14.427,00;
refrendado por el Sr. Ministro de sobre ayuda económica por la suma de Que toma intervención el Tribunal de
Economía al tratarse de un proyecto $ 49.738,00 (Pesos cuarenta y nueve Cuentas de la Provincia mediante
plurianual; previamente deberá mil setecientos treinta y ocho) para Dictamen Nº 162 de fecha 19/5/2010,
adjuntarse el informe del Registro de solventar la compra mencionada, compartiendo lo dictaminado por su
Penas y Sanciones tal cual lo advierte ejecutándose mediante el procedimiento comisión de estudio, no tiene
el Tribunal de Cuentas”; de Licitación Privada-Concurso de objeciones que formular para la
Que a fs. 714 se adjunta el informe Precios por la Dirección General de continuidad del trámite;
requerido dando cumplimiento con lo Administración del organismo, Que Fiscalía de Estado mediante
solicitado por los máximos Organos de adjudicándose a la firma PAUNY S.A. Dictamen Nº 1.132 de fecha 12/7/2010,
Asesoramiento; Que se acredita la intervención Legal considera: "que los trabajos detallados
Por ello, del Ministerio del Gobierno, Seguridad en autos, encuadran perfectamente en
El Señor Gobernador de la Provincia y Culto a fojas 73, donde en su el concepto de trabajos Adicionales de
DECRETA: conclusión se expide que no existe la obra principal, por lo que en
Art. 1º - Apruébase la Licitación objeción legal para su prosecución; función a ello, se estima que el
Pública y Escrita Nº 03 para la Obra: Por ello, encuadre correcto de esta gestión es
"DEMOLICION Y CONSTRUCCION El Señor Gobernador de la Provincia el normado en el Artículo 53 de la Ley
DE EDIFICIO NUEVO ESCUELA Nº DECRETA: 2.092. Se destaca asimismo que el
281 HENRY DUNANT - CIUDAD Art. 1º: HOMOLOGASE la Resolución monto de lo perseguido respeta el
CAPITAL", y adjudícase la misma a la Ministerial Nº 0.551 emitida por el tope vinculado objetivamente por el
firma C.A.M.H. S.A. por la suma de $ Ministerio de Gobierno, Seguridad y citado Artículo 53 ya que no supera el
8.045.410,76 (Pesos Ocho Millones Culto, en fecha 29 de Abril de 2010; estipulado 20% (19,92)";
Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos atento a los considerandos expuestos en Que dando cumplimiento a lo
Diez con Setenta y Seis Centavos), lo el presente acto administrativos, cuya establecido en la Resolución Nº
que representa un 15,28% en más con copia pasa a formar parte integrante del 1.268/07, toma intervención Jefatura de
respecto al presupuesto oficial y un presente Decreto.- Gabinete a fs. 67;
plazo de ejecución de 360 (trescientos Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dése Por ello,
sesenta) días corridos. al BOLETIN OFICIAL. El Señor Gobernador de la Provincia
Art. 2º - Autorízase al Sr. Ministro de Dr. Gerardo Zamora DECRETA:
Obras y Servicios Públicos, a la firma Sr. Elías Miguel Suárez Art. 1º - Convalídase la Resolución Nº
del Contrato respectivo. Sr. José Emilio Neder 130 de fecha 12/4/2010, dictado por la
Art. 3º - El presente Decreto será Dirección General de Arquitectura
refrendado por el Sr. Ministro de DECRETO Nº 1.195/2010 mediante la cual se aprueba la
Economía por tratarse de un Proyecto Santiago del Estero, 30 de Julio de realización de los trabajos adicionales
Plurianual. 2010.- de la Obra: "REFACCION Y
Art. 4º - Comuníquese, publíquese y VISTO: el Expediente Nº 2.637 - REMODELACION ESCUELA Nº 863
archívese. Código 27 - año 2009 y la Resolución - SAN ISIDRO LABRADOR DE LA
Dr. Gerardo Zamora Nº 310 de fecha 12/4/2010, dictada por LOCALIDAD CO LO NIA EL
Sr. Elías Miguel Suárez la Dirección General de Arquitectura; y SIMBOLAR - DEPARTAMENTO
Arq. Argentino José Cambrini CONSIDERANDO: ROBLES", cuyo Contratista es la
CPN Atilio Chara Que por la misma se aprueba, Empresa C.A.M.H. S.A. Empresa
ad-referéndum del Poder Ejecutivo, la Constructora y cuya copia forma parte
DECRETO Nº 1.194/2010 Orden de Servicio Nº 27 de fecha integrante del presente Decreto.
Santiago del Estero, 30 de Julio de 20/12/2007, por la que se ordena la Art. 2º - Autorízase a ejecutar los
2010. realización de los Trabajos Adicionales Trabajos Adicionales conforme la
VISTO: el Expediente 689 - Código 2 en la Obra: "REFACCION Y Orden de servicio Nº 27 de fecha
- Año 2010, del registro del Ministerio REMODELACION ESCUELA Nº 863 20/12/2007, en la mencionada Obra
de Gobierno, Seguridad y Culto; y - SAN ISIDRO LABRADOR DE LA por la suma de $ 288.520,57 (Pesos
CONSIDERANDO: LOCALIDAD C O LO NIA EL Doscientos Ochenta y Ocho Mil
Que radica su impulso en presentación SIMBOLAR - DEPARTAMENTO Quinientos Veinte con Cincuenta y
efectuada por la Dirección General de ROBLES", cuya Contratista es la Siete Centavos), que representa un
Administración del Ministerio de Empresa C.A.M.H. S.A., Empresa 19,92% sobre el monto contractual, con
Gobierno, a raíz de la ejecución de la Constructora, cuyo monto asciende a la una ampliación de plazo de 30 (treinta)
compra de un (1) acoplado tanque con suma de $ 288.520,57, que representa días corridos.
capacidad para 8.000 litros y un (1) el 19,92% del monto contractual, con Art. 3º - Comuníquese, publíquese y
acoplado playo con barandas AB 45 una ampliación de plazo de 30 (treinta) archívese.
simple, con destino a la Comisión días corridos; Dr. Gerardo Zamora
9
9. Boletín Oficial Nº 19.288 Martes 10 de Agosto de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
Sr. Elías Miguel Suárez se expide en sentido positivo Art. 1º - Convalídase la Resolución Nº
Arq. Argentino José Cambrini considerando viable la prosecución del 303 de fecha 9/4/2010, dictada por la
trámite y la homologación de la Dirección General de Arquitectura
DECRETO Nº 1.196/2010 resolución mencionada en el Visto, mediante la cual se aprueba la
Santiago del Estero, 30 de Julio de solicitando previo a ello, se agregue realización de los trabajos adicionales
2010.- cuadro comparativo de modificaciones de la Obra: "CONSTRUCCION DE
VISTO: el Expediente Nº 2.686 - de obra con detalle del monto ESCUELA Y JARDIN DE INFANTES
Código 27 - Año 2009 y la Resolución contractual original, plazo de obra, NUEVO - LO S J UR IES -
Nº 303 de fecha 9/4/2010, dictada por órdenes de servicio por las que se DEPARTAMENTO TABOADA",
la Dirección General de Arquitectura; y aprueban trabajos adicionales, su cuyo Contratista es la Empresa
CONSIDERANDO: monto y el porcentaje de incidencia SCHIAVA E HIJOS S.C., cuya copia
Que por la misma se aprueba, sobre el monto contractual; forma parte integrante del presente
ad-referéndum del Poder Ejecutivo, la Que atento a lo solicitado por el órgano Decreto.
Orden de Servicio Nº 18 de fecha asesor, toma nueva intervención el Art. 2º - Autorízase a ejecutar los
9/12/2009, por la que se ordena la Organismo interviniente dando Trabajos Adicionales conforme la
realización de los Trabajos Adicionales cumplimiento a ello; Orden de Servicio Nº 18 (dieciocho) de
en la Obra: "CONSTRUCCION DE Que Fiscalía de Estado mediante fecha 9/12/2009 por la que se ordena la
ESCUELA Y JARDIN DE INFANTES Dictamen Nº 1.225 de fecha 27/7/2010 ejecución de trabajos adicionales en la
NUEV O - LO S J URIES - en coincidencia con lo dictaminado por mencionada Obra por la suma de $
DEPARTAMENTO TABOADA", el Tribunal de Cuentas aconseja el 578.366,64 (Pesos Quinientos Setenta
cuya contratista es la Empresa dictado del acto administrativo y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Seis
SCHIAVA E HIJOS S.C., por un homologatorio por haberse cumplido con Sesenta y Cuatro Centavos), que
monto de $ 678.366,64, que representa los extremos requeridos por las normas representa un 8,31% sobre el monto
el 8,31% del monto contractual, sin administrativas; contractual, no contemplándose
ampliación de plazo; Que el presente gasto se imputará a la ampliación de plazo.
Que a fs. 58/60 se adjunta Póliza de Jurisdicción 17 - Programa 22 - Art. 3º - Comuníquese, publíquese y
Seguro de Caución en Garantía de Proyecto 05 - A/O 82 - Partida 421 - archívese.
ejecución de Contratos de Obras Trabajos Públicos - Recursos Dr. Gerardo Zamora
Públicas de Aseguradores de Cauciones Afectados - Cuenta Nº 2047644/44 - Sr. Elías Miguel Suárez
S.A. Compañía de Seguros Nº 912.517 Financiamiento 11313 - $ 578.366,64; Arq. Argentino José Cambrini
por la suma de $ 28.918,33; Por ello,
Que toma intervención el Tribunal de El Señor Gobernador de la Provincia
Cuentas de la Provincia mediante DECRETA:
Dictamen Nº 160 de fecha 19/5/2010
DECRETO Nº 1.197/2010
Santiago del Estero, 30 de Julio de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1744-46-2010 y el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010; y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Economía solicita modificación del Presupuesto Operativo de la Caja de Santiago del Estero, a fin de posibilitar
la incorporación del excedente de recaudación del Recurso: "Alquiler Casino de Termas de Río Hondo";
Que en consecuencia, corresponde efectuar las adecuaciones pertinentes, en virtud de lo establecido por el Artículo 9º de la Ley Nº
6974 - Presupuesto General de la Administración Pública Provincial - Ejercicio 2010;
Por ello,
El Señor Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º. - Modifícase, el Presupuesto Operativo de la Caja Social de Santiago Estero - Ejercicio 2010, de conformidad con el detalle
obrante en Planilla Anexa, que forma parte integrante del presente Decreto.
Art. 2º. - Comuníquese, publíquese, dése al BOLETIN OFICIAL y archívese.
Dr. Gerardo Zamora
Sr. Elías Miguel Suárez
C.P.N. Atilio Chara
PLANILLA ANEXA
PRESUPUESTO OPERATIVO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - AUTOFINANCIADOS
JURISDICCION 81 - CAJA SOCIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO
UNIDAD DE ORGANIZACION 92 - CAJA SOCIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO
RECURSOS
Aumento
10
10. Boletín Oficial Nº 19.288 Martes 10 de Agosto de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
10000 RECURSOS CORRIENTES 3.922.405
12000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.922.405
12600 ALQUILERES 3.922.405
12610 ALQUILERES 3.922.405
12612 Alquiler Casino Termas de Río Hondo 3.922.405
____________
TOTAL DE RECURSOS 3.922.405
PLANILLA ANEXA
PRESUPUESTO OPERATIVO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - AUTOFINANCIADOS
JURISDICCION 81 - CAJA SOCIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO
UNIDAD DE ORGANIZACION 92 - CAJA SOCIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO
RECURSOS
Aumento
GASTOS CORRIENTES 775.000
100 GASTOS EN PERSONAL 215.000
120 PERSONAL TEMPORARIO 15.000
121 Retribuciones 15.000
130 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 100.000
131 Retribuciones Extraordinarias 83.830
133 Contribuciones Patronales para Jubilación 11.319
134 Aporte Patronal para Obra Social 4.851
140 ASIGNACIONES FAMILIARES 100.000
141 Asignaciones Familiares Varias 100.000
200 BIENES DE CONSUMO 50.000
299 Otros Bienes de Consumo 50.000
300 SERVICIOS NO PERSONALES 510.000
319 Otros Servicios Básicos 400.000
331 Mantenimiento, Reparación y Limpieza Varias 30.000
341 Servicios Técnicos y Profesionales Varios 50.000
389 Otros 50.000
GASTOS DE CAPITAL 3.147.405
400 BIENES DE USO 347.405
410 BIENES PREEXISTENTES 97.405
412 Edificios e Instalaciones 97.405
430 MAQUINARIA Y EQUIPOS 250.000
432 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 250.000
600 ACTIVOS FINANCIEROS 2.800.000
630 Préstamos a Largo Plazo 2.800.000
632 IVA s/Préstamos 2.800.000
___________
TOTAL DE GASTOS 3.922.405
SECCION JUDICIAL
EDICTO SUCESION La Banda, 03 de Agosto de 2010.- HAYDEE CARRIZO s/ SUCESION
Juzgado en lo Civil y Comercial de La Dra. LILA PERRACINI DE GAONA AB-INTESTATO". Cita y emplaza a
Banda, en autos "FLAVIA DEL - Secretaria. herederos y acreedores de HECTOR
CARMEN LUNA s/SUCESION" Nº 209.417 - e. 06 agosto - v. 10 REYES JUGO para que en el término
Expte. Nº 61842, cita y emplaza a agosto - p. 50 - $ 15,00.- de 30 días posteriores a la última
herederos y acreedores por el término publicación hagan valer sus derechos
de treinta días, para que comparezcan a EDICTOS SUCESION bajo apercibimiento de ley.
hacer valer sus derechos bajo Juez Civil y Comercial de 4º Secretaría, 03 Julio de 2010.-
apercibimiento de ley.- Ante mí, Lila Nominación en autos caratulados: Dra. MARTA DANIELA AUSAR -
Perracini de Gaona. "JUAN EDGARDO ARIAS Y ANA Secretaria.
11
11. Boletín Oficial Nº 19.288 Martes 10 de Agosto de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
Nº 209.407 - e. 06 agosto - v. 10 CONSIDEREN CON DERECHOS presente y de acuerdo a la cesión de
agosto - p. 70 - $ 22,50.- para que comparezcan a estar a derecho acciones y derechos posesorios obrantes
dentro del término de QUINCE DIAS, en autos, otorgada por los Sres. Mabel
EDICTO SUCESION contados a partir de la última Acosta y Oscar Alfredo Contreras a
Juez Civil y Comercial de Cuarta publicación, bajo apercibimiento de favor del actor, ordenar la inscripción
Nominación en Autos: "JIMENEZ nombrarse como su representante al Sr. en el Registro de la Propiedad Inmueble
ANSELMO s/SUCESION Defensor de Ausentes, conforme lo a favor del Sr. RUBEN SERGIO
AB-INTESTATO". Cítese y establecido por el Art. 346 del C.P.C. y BERNARDI, DNI Nº 24.902.905. c)
emplácese a los herederos y acreedores C.P. Imponer costas a la vencida. D) Diferir
de JIMENEZ ANSELMO para que en Fdo.: Dr. Víctor Manuel Rotondo (h), la regulación de honorarios para cuando
el término de treinta días posteriores a Juez. Ante mí: Dra. Lila Perracini se establezca el monto litigioso.
la última publicación, comparezcan a -Secretaria. Notifíquese y agréguese copia
hacer valer sus derechos. Secretaría, 24 de Junio de 2010.- autorizada a la presente cuyo original
Fdo.: Dr. Curet Fernando Anibal - Juez. Dra. LILA PERRACINI DE GAONA será archivado por Secretaría.
Secretaria - Ausar Marta Daniela.- - Secretaria. Fdo.: Dra. Roxana del Valle Vera. Juez.
Secretaría, 27 de Julio de 2010.- Nº 209.425 - e. 09 agosto - v. 10 Ante mí: Dra. Blanca Jiménez,
Dra. MARTA DANIELA AUSAR - agosto - p. 90 - $ 22,50.- Secretaria.
Secretaria Secretaría, 27 de Julio del 2010.
Nº 209.408 - e. 06 agosto - v. 10 EDICTO PRESCRIPCION Nº 209.420 - e. 09 agosto - v. 10
agosto - p. 75 - $ 22,50.- SENTENCIA: Juez Civil Añatuya, agosto - p. 240 - $ 52,50.-
Provincia de Santiago del Estero, hace
EDICTO SUCESION saber que en autos: Expte. Nº 21.316 EDICTO PRESCRIPCION
Juzgado Civil de 3ra. Nominación, "BERNARDI SERGIO RUBEN SENTENCIA: Juez Civil Añatuya,
autos: "SANCHEZ ENRIQUE JOSE c/PLUCINSKY ZBIGNIEW Y Provincia de Santiago del Estero, hace
s/SUCESION", cita herederos, MARIA ELENA SERVATOSKY saber que en autos: Expte. Nº 21.315
acreedores de ENRIQUE JOSE DE PLUCINSKY Y/O SUS "BERNARDI SERGIO RUBEN
SANCHEZ, por treinta días, bajo HEREDEROS O SUCESORES c/PLUCINSKY ZBIGNIEW Y
apercibimiento de Ley. s / P R E S C R I P C I O N MARIA ELENA SERVATOSKY
Secretaría, 02 de Agosto de 2010.- ADQUISITIVA", se ha dictado la D E P L U C I N S K Y
Dra. OLGA MABEL JULIAN DE siguiente resolución: "Añatuya, diez de s / P R E S C R I P C I O N
SALAS - Prosecretaria. mayo del dos mil diez. ADQUISITIVA", se ha dictado la
Nº 209.428 - e. 09 agosto - v. 11 Y VISTOS:.................................… Y siguiente resolución:
agosto - p. 40 - $ 15,00.- CONSIDERANDO:.......................… "Añatuya, diez de mayo del dos mil
RESUELVO: diez.
EDICTO CITACION a) Hacer lugar con costas a la acción de Y VISTOS:....................................… Y
Juez Civil de 4º Nominación, cita y USUCAPION instaurada por el Sr. CONSIDERANDO:...................…
emplaza por TREINTA DIAS a RUBEN SERGIO BERNARDI, DNI RESUELVO:
herederos y acreedores de ANTONIO Nº 24.902.905, domiciliado en a) Hacer lugar con costas a la acción de
REYNOLDS y MARIA Rivadavia Nº 795 de Monte Buey, USUCAPION instaurada por el Sr.
RODRIGUEZ, bajo apercibimiento de Dpto. Marcos Juárez, Provincia de RUBEN SERGIO BERNARDI, DNI
ley. Córdoba en contra de los Sres. Nº 24.902.905, domiciliado en
Secretaría, 02 de Agosto de 2010.- ZBIGNIEW PLUCINSKY Y MARIA Rivadavia Nº 795 de Monte Buey,
Dra. MARTA DANIELA AUSAR - E LENA S ER VAT O S K Y D E Dpto. Marcos Juárez, Provincia de
Secretaria. PLUCINSKY, del inmueble ubicado en Córdoba en contra de los Sres.
Nº 209.410 - e. 06 agosto - v. 10 el Dpto. General Taboada con una ZBIGNIEW PLUCINSKY Y MARIA
agosto - p. 20 - $ 15,00.- superficie total de 38 has., ubicado ELEN A SER V A T O S K Y DE
dentro del inmueble de mayor extensión PLUCINSKY, del inmueble ubicado en
identificado como Lote 19-b. dentro del el Dpto. General Taboada con una
EDICTO PRESCRIPCION denominado Lote 46, Dpto. General superficie total de 22 has., ubicado
Juzgado Civil y Comercial de La Taboada de esta Provincia, que linda al dentro del inmueble de mayor extensión
Banda, a u t o s : " MA NSILLA norte, este y oeste con los lotes 57, 45 y identificado como Lote 19-b. dentro del
BLANCA AZUCENA c/HERRERA 47 de la sección E y por el sud, con el denominado Lote 46, Dpto. General
DE SO SA SEGUNDA Y /O lote 36 de la Sección B, inscripta la Taboada de esta Provincia, que linda al
HEREDEROS Y/O QUIENES SE mayor extensión en el tomo 51, bajo el norte, este y oeste con los lotes 57, 45 y
CONSIDEREN CON DERECHOS Nº 39, Fº 33 de fecha 01/04/50, cuyos 47 de la sección E y por el sud, con el
s/PRESCRIPCION ADQUISITIVA demás datos obran en los informes lote 36 de la Sección B, inscripta la
V E I NTEAÑAL", Expte. Nº remitidos por el Registro General de la mayor extensión en el tomo 51, bajo el
60.666/03, por resolución del Propiedad Inmueble y se consignan en Nº 39, Fº 33 de fecha 01/04/50, cuyos
09/03/2010, cita a la parte demandada la memoria descriptiva, operación demás datos obran en los informes
Y/O HEREDEROS Y/O QUIENES SE técnica del plano acompañado en autos. remitidos por el Registro General de la
B) Una vez firme y consentida la Propiedad Inmueble y se consignan en
12
12. Boletín Oficial Nº 19.288 Martes 10 de Agosto de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
la memoria descriptiva, operación RUBEN SERGIO BERNARDI, DNI Fdo.: Dra. Roxana del Valle Vera. Juez.
técnica del plano acompañado en autos. Nº 24.902.905. c) Imponer costas a la Ante mí: Dra. Blanca Jiménez,
B) Una vez firme y consentida la vencida. Secretaria.
presente y de acuerdo a la cesión de D) Diferir la regulación de honorarios Secretaría, 27 de Julio del 2010.
acciones y derechos posesorios para cuando se establezca el monto Nº 209.419 - e. 09 agosto - v. 10
obrantes en autos, otorgada por el Sr. litigioso. agosto - p. 240 - $ 52,50.-
Feliciano Contreras a favor del actor, Notifíquese y agréguese copia
ordenar la inscripción en el Registro de autorizada a la presente cuyo original
la Propiedad Inmueble a favor del Sr. será archivado por Secretaría.
SECCION AVISOS VARIOS
ASOCIACION CIVIL DE MIRTA GRACIELA VILLA DE e. 22 julio - v- 11 agosto.
FOMENTO COMUNAL FARHAT - Presidente.
- Los Cardozo - Nº 209.427 - e. 09 agosto - v. 10 MINISTERIO DE LA
Santiago del Estero agosto - Sin Cargo.- PRODUCCION, RECURSOS
Convocatoria a NATURALES, FORESTACION
Asamblea General Extraordinaria MINISTERIO DE Y TIERRAS
La Asociación Civil de Fomento EDUCACION DE LICITACION PUBLICA
Comunal, Los Cardozo un pueblo LA PROVINCIA DE Nº 001/2010
próspero, con domicilio en Los SANTIAGO DEL ESTERO (Autorizada mediante
Cardozo, Dpto. Capital, convoca a los Licitación Pública Nº 04/2009 - Decreto Nº 1.200 de
Asociados a la Asamblea General INET fecha 30 de Julio de 2010)
Extraordinaria a celebrarse al día 16 de Aviso de Licitación Pública Nº OBJETO: "CONSTRUCCION DE
Agosto del 2010, a las 17 horas, con 04/2009 - INET, aprobada por Decreto MATADERO RURAL,
0.907 de fecha 15 de Junio 2010, cuyo UBICACION WEISBURD - DPTO.
una hora de tolerancia, en el domicilio
objeto es la obra: "AMPLIACION MARIANO MORENO,
antes mencionado, para tratar el
REFACCION DE LA ESCUELA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL
siguiente:
TECNICA Nº 6 COMANDANTE ESTERO".-
ORDEN DEL DIA:
MANUEL BESARES", de la Ciudad PRESUPUESTO OFICIAL:
-Elección de Autoridades Titulares.
de La Banda, por un moto total de $ $1.111.157,69 (pesos un millón ciento
- Designación de dos Socios para 2.055.142,08 (Pesos Dos Millones
firmar el Acta. once mil ciento cincuenta y siete con
Cincuenta y Cinco Mil Ciento Cuarenta sesenta y nueve centavos).
Santiago del Estero, 06 de Agosto de y Dos c/08/100).
2010.- PLAZO DE EJECUCION: 180
Organismo Licitante: Ministerio de
CRISTINO A. VILLALBA - (ciento ochenta días corridos).
Educación de la Provincia de Santiago
Presidente. VALOR DEL PLIEGO: $1.200
del Estero.
Nº 209.429 - e. 09 agosto - v. 10 (Pesos un mil doscientos).
Objeto: "AMPLIACION
agosto - p. 60 - $ 15,00.- GARANTIA DE OFERTA: 1% (uno
REFACCION DE LA ESCUELA
por ciento) del Presupuesto Oficial.
TECNICA Nº 6 COMANDANTE
BIBLIOTECA POPULAR MANUEL BESARES", de la Ciudad VENTA DE PLIEGOS: A partir del
"JOSE MARMOL" de La Banda. día 09 al 10 de Agosto de 2010, en la
SANTIAGO DEL ESTERO Licitación Pública Nº: 04/2009 - Subsecretaría de Recursos Naturales,
Convocatoria a INET. Forestación y Tierras, sita en calle La
Asamblea General Ordinaria Presupuesto Oficial: $ 2.055.142,08. Plata Nº 514, de la ciudad Capital de
La Comisión Directiva de la Biblioteca Fecha de Apertura de Sobres: Santiago del Estero.-
Popular "José Mármol", convoca a los 27/08/2010. RECEPCION DE OFERTAS: Fecha
señores Asociados a la Asamblea Hora: 9:00 horas. límite el día 17 de Agosto de 2.010
General Ordinaria a realizarse el día 24 Lugar: Ministerio de Educación de la hasta las 10:00, en sede de la
de Agosto del 2010 a las 19,00 horas, Provincia de Santiago del Estero - Subsecretaría de Recursos Naturales,
en el local de Avda. Moreno Nº 436 Absalón Rojas Nº 572 Entrepiso. Forestación y Tierras, sita en calle La
(N), para tratar el siguiente: Valor del Pliego: $ 600. Plata Nº 514, de la ciudad Capital de
ORDEN DEL DIA: Lugar de Adquisición del Pliego: Santiago del Estero.-
* Lectura del Acta anterior. Ministerio de Educación de la Provincia ACTO DE APERTURA: El día 17de
* Designación de dos Socios para de Santiago del Estero - Absalón Rojas Agosto de 2010 a las 10:00 horas, o el
firmar el Acta. Nº 572 Entrepiso. subsiguiente día hábil si aquel resultare
* Lectura y aprobación de la Memoria Plazo de Ejecución de la Obra: 365 días feriado, a la misma hora, en la
Anual 2009. corridos. Subsecretaría de Recursos Naturales,
* Lectura y aprobación del Balance Garantía de Oferta: $ 20.551,42. Forestación y Tierras, sita en calle La
correspondiente al Ejercicio 2009. CARLOS NESTOR ARGAÑARAZ - Plata Nº 514, de la ciudad Capital de
Se ruega asistencia y puntualidad. Subsecretario de Prensa y Difusión. Santiago del Estero.
13
13. Boletín Oficial Nº 19.288 Martes 10 de Agosto de 2010
2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE M AYO
Ing. Agr. PABLO E. MOGGIO - Industria y Comercio, sito en Avda. equipamiento para ambulancias.
Subsecretario. Rec. Nat. Forestación y Roca (S) Nº 768, Ciudad de Santiago EXPEDIENTE Nº: 322-002-2010.
Tierras del Estero. PRESUPUEST O O FI CIAL:$
e. 06 agosto - v. 10 agosto.- PLIEGOS DE CONDICIONES: 429.352,44 (Son pesos Cuatrocientos
Podrán consultarse en el citado Veintinueve Mil Trescientos Cincuenta
DIRECCION GENERAL DE Organismo, donde se encuentran a y Dos c/44/100).
INDUSTRIA Y COMERCIO disposición de los interesados. FECHA Y HORA DE APERTURA:
LICITACION PUBLICA Y VALOR DEL PLIEGO: $4.100,00 30 de Agosto de 2010 a las 18:00
ESCRITA Nº 01/10 (Pesos: Cuatro Mil Cien). horas, o el siguiente día hábil si fuera
DECRETO Nº 1.048/10 CARLOS NESTOR ARGAÑARAZ - decretado feriado.
OBJETO: Construcción de un Subsecretario de Prensa y Difusión LUGAR: Dirección General de
Tinglado Metálico, a dos aguas, de e. 6 agosto - v. 10 agosto.- Administración del Ministerio de
uso múltiples, para la Dirección Gobierno, sita en calle Libertad Nº 624,
General de Industria y Comercio, GOBIERNO DE Ciudad de Santiago del Estero.
ubicación Parque Industrial, Dpto. LA PROVINCIA DE PLIEGO DE CONDICIONES:
Banda de la Provincia de Santiago SANTIAGO DEL ESTERO Podrán consultarse en la citada
del Estero. Ministerio de repartición, donde se encuentren a
Gobierno, Seguridad y Culto disposición de los interesados.
EXPEDIENTE Nº: 517/21/09
Licitación Pública y Escrita VALOR DEL PLIEGO: $ 2.000,00
PRESUPUESTO OFICIAL: $
Nº 03/2010 (Pesos Dos Mil c/00/100).
560.017,88
Decreto Nº 1.188/2010 C.P. ALFREDO OSVALDO JURI -
FECHA Y HORA DE APERTURA:
Dirección General de Director General
27 de Agosto de 2010, a las 10:00 hs.
Administración e. 09 agosto - v. 11 agosto.
ó el siguiente día hábil si fuera
decretado feriado. OBJETO: Adquisición de 2 (dos)
LUGAR: Dirección General de camionetas furgón mediano con
SECCION JUSTICIA DE PAZ LETRADA
JUSTICIA DE PAZ LETRADA acreedores, legatarios, y quienes se Dra. MARIA TORRES B. DE
EDICTO SUCESION consideren con derechos a los bienes SANTUCHO - Secretaria.
El Juzgad de Paz Letrado de Segunda dejados por el causante ANTONIO Nº 209.418 - e. 09 agosto - v. 11
Nominación, en el expediente A U G U S T O C O R B ALAN , a agosto - p. 50 - $ 15,00.-
411.677/20 1 0 , carat ulado: comparecer y hacer valer sus derechos
CORBALAN ANTONIO en el término de treinta días corridos.
AUGUSTO, cita a herederos, Secretaría, 02-08-2010.
SECCION AVISOS DE HOY
EDICTO REMATE PRENDARIO pública subasta el automotor: Marca con un rodamiento de 79.900 km.
por: Carlos Alfredo Córdoba RENAULT, Modelo LOGAN 1,6 8V Condiciones: La operación es en pesos
Por cuenta y orden de ROMBO BASE - AA, Motor Marca Renault Nº al contado en el acto inmediato
COMPAÑIA FINANCIERA S.A., K7MF710Q014338, Chasis Marca posterior al remate, debiendo el
conforme al Art. 39 de la Ley de Renault Nº 93YL5R4BB9J240674, adquirente abonar en el momento de
Prendas con Registro Nº 12.962 y Art. Dominio IDF-806 - Año 2009. En muy culminar la misma el 30% en concepto
585 del Código de Comercio, en autos: buen estado de uso y conservación. de seña a cuenta de mayor cantidad, con
ROMBO COMPAÑIA Gravámenes: Prenda en los presentes. más el 10% por comisión de martillero
FINANCIERA S.A. c/GRAMAJO, Deudas: Rentas Pcia. (Imp. Autom.) $ y el 10 por mil sobre el precio de venta
R A M O N E S T E B A N 950,80 (al 09/08/10). Condiciones: p/Ley de Sellos Prov. Nº 6794 (Modif.
s/SECUESTRO PRENDARIO-SIN Base: $ 40.000,00 y para el caso de no del Art. 2 de la Ley 5648 y Modif.
MONTO", que se tramitan por ante el existir oferentes por ésta, se subastará Art.1 - Ley 6110) y en el mismo acto.
Juzgado Civil y Comercial de 3ra. inmediatamente con una reducción del La entrega de la unidad se realizará una
Nominación, comisiona al Martillero 50% sobre la anterior, o sea en $ vez que haya sido abonado totalmente
Público Carlos Alfredo Córdoba - Mat. 20.000,00 y de subsistir, se subastará en su precio de compra, dentro de los
Prof. Nº 22, para que el día veinte (20) en el mismo acto sin base y mismas cinco días corridos a partir de la fecha
de Agosto/2010 a 11:00 horas, en la condiciones. La unidad se encuentra de subasta, es decir el día 25/08/10,
Sala de Remates Nº 1 del Palacio de secuestrada y en poder de la actora, en bajo apercibimiento de tener por
estos Tribunales Ordinarios, venda en excelente estado de uso y conservación, perdidas la seña y comisión abonadas,
14